查招标
查企业
查人员
查项目
查审批
搜索
精准搜索
模糊搜索
VIP权益
查招标
查企业
查人员
查项目
查审批
搜索
精准搜索
模糊搜索
VIP权益

二局三北方分公司呼伦贝尔万达广场项目ABC区小市政外网专业分包招标20220827

内蒙古 呼伦贝尔市
企业采购
招标公告
发布时间:2022-10-08
手机扫码浏览
微信扫一扫
查看原文
导出PDF
关注
联系人:
***
联系电话:
***
招标/采购单位:
***
项目进度
2022-10-08
招标 | 二局三北方分公司呼伦贝尔万达广场项目ABC区小市政外网专业分包招标20220827
招标详情

*局*北方分公司呼伦贝尔*达广场项目***区小市政外网专业分包招标********

    采购方: 中建*局第*建筑工程有限公司北方分公司
发布时间:****-**-** **:**:**

采购详情

招标信息声明

 

      

 

***区小市政专业分包工程

 

 

 

 

 

 

工程名称: 呼伦贝尔*达广场项目 

 

招标人(盖章): 中建*局第*建筑工程有限公司

 

 

经办人: **   联系电话: *********** 

商务 于航   联系电话: ********** 

 

发出时间: ****  9      

 

特别提示:严禁围标、串标行为,有关联的企业,只允许*家报名参加本次招、投标,两家(含两家)以上同时报名参加本次招、投标的,视为涉嫌围标,公司将对涉事企业分别做6--**个月禁止投标的处罚。纪委监督邮箱****@*****.***和电话***-********。


*、投标人资格预审及要求

*、工程概况

*、现场情况简介

*、招标要求

*、投标报价要求

*、工程专业分包承包费结算与支付

*、投标须知

*、开标须知

*、评标和中标须知

*、附件

 

 

 

 

 

 

 

第*条 投标人的资格及要求

1.1本招标工程面向招标人的是合格专业分包企业名册中与公司合作良好且具同类工程施工实力、劳动力协调能力强的专业分包队*并通过资格预审的投标人,同时投标人须是认同本工程专业分包合同的,才有资格参加本工程的投标报价。

1.2投标人的资格要求:

1.2.1投标人应具备 / 级资质且在天津有合法注册手续、信用等级优良专业分包企业资质,***理部*年内施工过类似工程

1.2.2投标人应具有完成招标人工程工期、质量、安全、文明施工等计划的能力和措施办法,并且有足够的流动资金给予支持。

1.2.3投标人应服从招标人***理部的人员安排、指挥、调配。投标人应按招标人的管理体制与要求,管理人员和特殊工种作业人员必须全部持证上岗(各种人员应持有效证件),否则因此造成*切社会和经济责任全部由投标人承担。未经招标人同意不得中途更换项目管理人员,并保证及时足额兑付工人工资以及按照政府职能部门及总包的有关规定及时办理相关手续、保险、实名制管理等。

1.2.4招标人月度考核时,因投标人的责任,投标人的工程工期、质量、安全、文明施工等达不到招标人计划要求经招标人书面责令投标人限期整改,投标人仍达不到招标人要求时,招标人除按投标人投标承诺书和工程专业分包合同约定予以处罚外,有权提前解除工程专业分包合同和更换投标人,投标人不得有任何异议,并且承担相应的经济和法律责任。

1.2.5在施工过程中,发生投标人项目管理人员无理取闹,拒不服从招标人安排、指挥、调配和管理或管理人员和特殊工种作业人员无证上岗时,招标人***理部有权要求投标人在规定时间内替换不称职的项目管理人员和无证上岗人员,如不能按时替换,或达不到招标人的要求,招标人有权提前解除工程专业分包合同,投标人不得有任何异议,并且承担相应的经济和法律责任。总包有权要求投标人管理人员及劳务人员保持相对稳定,变动率不得大于5%。

1.2.6投标人必须确保季节性施工人员质量和数量,如果出现劳动力不足、工作质量差等问题,影响了工程质量和工期进度的,招标人和招标人***理部有权另行安排其他施工队*插入施工。另行安排的施工队*所完成工程量按投标人中标价的1.3倍结算,同时,该款项将从招标人向投标人支付的结算款中予以扣除,投标人不得有异议,并承担由此给招标人所造成的相应经济损失的**%。

1.2.7投标人违反本招标文件第1.2.3、1.2.4、1.2.5、1.2.6条时,投标人应在接到招标人退场通知书后*日内无条件退场,同时签订解除工程专业分包合同及退场协议,并在**日内办理完结算和相关事宜。否则,因此给招标人造成的经济损失全部由投标人承担。

特别提示:严禁围标、串标行为,有关联的企业,只允许*家报名参加本次招、投标,两家(含两家)以上同时报名参加本次招、投标的,视为涉嫌围标,公司将对涉事企业分别做6-**个月禁止投标的处罚。

第*条 工程概况

2.1工程名称:呼伦贝尔*达广场项目

2.2工程地点:该工程位于天津市静海区,东邻北华路,南邻环津文公路,西邻旭华道,北邻瑞和道。

2.3 承包方式:采用固定综合单价形式的专业分包形式,包工、包料、包设备、包图纸深化及综合排布、包验收。

第*条 现场情况简介

3.1工程周边环境:分包自行勘察

3.2 乙方自行解决伙食等生活费用,甲方不提供住房,办公用品及生活必须品由乙方自行解决(详见本文件第*条 5.1.5 款)。

3.3 临电:招标人向中标人提供水源、电源及*、*级配电箱,其他设备设施,均由中标人提供,费用含在中标单位承包单价金额中。

第*条 招标要求

4.1根据天津市相关《建设工程施工分包招标投标管理办法》的规定,结合我公司的实际情况,本工程采用公开招标方式,从投标人参加该工程招投标中择优选择 1 家投标人进场施工,本次招标以合理低价中标为原则,不设标底。

4.2招标范围:

4.2.1承包范围: 天津静海*达***区小市政专业工程(1)雨污水系统、雨水回收系统管道及附属阀部件、井等构筑物;包括完成《雨污水排水证》的办理,及政府部门协调工作;包括其土方工程及管道垫层,雨水池砌筑。(2)弱电系统、景观系统管道敷设及井施工。(3)配合机电专业队*各楼座至室外电气计量箱至楼座电缆沟挖填土方;配合机电专业队*各楼座至第*个排水井管沟挖填土方。

本工程范围包括但不限于:⑴以上承包范围内工程的供货、安装、破桩、破混凝土结构、成品保护、临时保护措施、竣工验收、培训和维修等*切工作内容。⑵以上承包范围内配合其他相关专业交叉作业(包括后期升井及降井);(3)与市政管网接驳;(4)以上承包范围内的工程进行全面的质量及进度控制和现场管理协调。(5)以上承包范围内的工程质量缺陷保修期内的免费保养及免费保修。

(施工图纸及工程量清单载明的、隐含的或者按照施工惯例应当属于承包人工作的内容均包括在本工程的承包范围内)。

4.2.2除上述工作外,由上述工作可合理推论得到的对完成上述工作的稳定、完整、安全、环保、可靠及有效运行所必须的全部工作。

4.2.3工程量报价清单详见合同附件*。

4.3工期目标:

满足发包方进度要求。暂定开工日期 ****  09  **,竣工日期  ***4  8 ** 

4.4工程质量标准:国优,_。(相关费用已经包含在清单综合单价中,不单独计取)。若评定达不到质量标准,中标人承担违约责任,缴纳结算额1%违约金。乙方无条件返工,直到达到标准为止,工程承包人视损失程度,保留进*步索赔的权力。

4.6安全文明施工、企业**形象目标:合格

4.7其它目标:达到招标人质量、环境、职业健康安全体系计划目标的要求。

4.8个人安全防护用品供应:安全带(要求双肩背)等安全用品须在经项目审核的*公司合格分供方范围内采购,安全帽、安全马甲必须在项目购买,否则不允许进场使用,要求统*服装。如果施工人员佩戴不符合安全要求的安全帽、安全带入场,*经发现,罚款5**元/人*次,并对乙方***理和安全员*并处罚。

4.9安全员配备要求:项目应当配备专职安全员,施工人数在**人以下的配备不少于1人的专职安全生产管理人员,施工人数在**-***人的配备不少于2名,施工人数在***人以上的配备不少于3名专职安全生产管理人员。

4.** 材料供应:详见清单报价表备注说明。

4.11投标费用:投标人应承担其投标文件准备与递交所涉及的所有费用中标单位应在收到中标通知书 3 天内缴纳招标管理费  /  ,本费用不予退还

4.**技术条款

***区小市政技术要求

*、材料要求

1、管道:污水及雨水系统采用双壁螺旋塑料管,环刚度***≥***/M²,热收缩带连接。标准满足《埋地聚乙烯结构壁管道》**/******.2-****。

2、管室:雨污水井采用采用砌筑型式,井壁设置成品检修爬梯。

3、井盖采用承压钢制井盖,车道及停车场的井盖为重型井盖,其他井盖为轻型井盖,绿地井盖为种草型井盖。

3、化粪池:采用预制钢筋混凝土装配式组合型井室。

4、其他材料及未详尽材料满足施工蓝图要求。

*、施工技术要求

1、施工方法要求满足施工图纸及雨水回收深化图纸。

2、现场施工满足规范、图集及*达建造标准要求。

第*条 投标报价要求:本次招标工程合同形式采用 固定综合单 合同形式。(综合单价需价税分离)。

5.1完成4.2条承包内容中所有工作所需的费用。

5.2非承包人及客观原因累计停、窝工在**天以内的各项费用已含在投标人的报价中,政府部门要求组织的会议、活动及恶劣天气造成的停、窝工费用。

 5.3乙方自行购置的为完成本分包工程所需的材料应满足甲方的质量标准,现场不允许使用质量不合格的材料。甲方有权对乙方购买材料进行质量检验、要求分包人拆除不合格品、替换分包人采购的不合格材料,并从其任何所得款项中扣除购买及替换其不合格材料所发生的费用。

第*条 工程专业分包承包费结算与支付

6.1采取包工包料(甲供材除外)方式

6.2结算总额=现场实际完成工程量(根据图纸计算*综合单价+签证-扣款。

注:1、本合同总价、综合单价均含税金。支付承包方工程款时,承包方必须提供有效等值的完税发票。

6.3因设计变更或工程洽商导致的额外工作按签证方式进行增减,**优先执行合同清单单价,若合同清单无类似项可参考,执行****年内蒙古安装工程预算定额,人工单价 /工日,辅材让利 %机械让利 %管理费、利润及税金等费用。

关于现场签证的特别说明

乙方必须在现场发生合同外签证后的3日内,按甲方的统*表格填写工程签证单,签字盖章后以发文形式发甲方项目部,签证单字迹要清楚工整,必须有编号(编号不得重复,重复编号的签证单全部无效)。签证单须有甲方经办人员、项目商务经理、***理*人签字且日期齐全,并加盖甲方***理部印章后才为有效签证。对签证事由和内容的描述须详尽,必要时应附有图纸及工程量计算式。签证事由注明发生时间、地点和工作部位(层次、轴线编号、构件名称等)、及工作内容。

下列签证单属无效签证单:

1)未按甲方规定表格形式办理的签证或直接用业主签证代替的分包签证。

2)未按表格内容填写,或内容填写不完整的签证。

3)签字不全的签证单。

4)未经项目部认可的任何形式的补贴、补偿费用的签证。

5)签证内容不实或按签证不能核定出工程量的签证。

6)按图纸或按有关规定、规范可以计算工程量而直接签署点工或机械台班或费用的签证。

7)未经认可的点工单价。

8)超过签证时效和竣工突击补签的签证。

9)对签证事由的描述太简单以致无法核定的签证。

甲、乙双方每周*对本周内所有签证单按时间顺序予以登记、编号,并及时予以处理。

6.4本工程无预付款分包人应在每月**号提交已完工程报告,承包人审核完分包人所报工程量后进行结算,本工程每两月支付*次,每次支付不超已完工程产值的**%;分包工程整体完工甲方支付乙方至已完产值**%;甲乙双方验收完毕工程合格并甲乙双方完成整体结算后6个月内,甲方支付乙方至结算额的97%。剩余3%为保修金,遇有发包人资金困难,可双方协商,酌情延后支付。每次申请支付款项时,乙方每次申请工程款时必须向甲方提供足额发票,否则甲方有权拒绝付款;若乙方提供了虚假发票,乙方必须更换发票,同时予以票面金额**%的罚款,

a保修金金额为结算总价的3%;

b保修期为2年;

c保修期自整体工程竣工验收合格之日起至保修期满止;

d保修期内,乙方负责相关的保修责任和承担与之有关的保修费用,如乙方未履行保修义务,甲方有权扣除全部保修金(保修金不足保修支出时,甲方保留费用追偿的权利);

e保修期满后2个月内,甲方支付保修金(扣除乙方保修期不履约,甲方代为保修的费用和其他应扣款项)。

f保修期间及保修期满后两个月内,质保金不计利息。

甲方付款方式为银行转账、商业承兑、商票、有效期6个月的银行承兑或抵房。付款宽限期:1-3个月。

6.5结算程序完成后,发包人应当自结算完成之日起发包人和承包人双方应就剩余价款制定付款计划。合同价款的支付应当按发包人财务要求的形式办理。

第*条 投标须知

7.1投标文件组成:

7.1.1企业营业执照、资质等级证书、安全许可证、法人委托书、法人身份证复印件;授权委托书必须授权给施工队长(与投标书中人员保持*致),标书中要包括施工队长的目前在施工程情况介绍,并附相应***理的推荐证明材料及施工队长证复印件。

7.1.2***理部(施工队)组织架构名单,专业分包企业近期所施工工程质量、获得的荣誉称号等相关资料*览表;

7.1.3承诺书:应包括承诺达不到质量目标、工期目标、安全文明施工目标和企业**形象目标和招标人质量、环境、职业健康安全体系计划目标以及达不到天津市政府相关管理文件中(含实名制管理)的规定时,如何承担相应的经济和社会责任详见附件*《承诺书》;

7.1.4投标报价;

7.1.4.1投标方通过对招标方现场考察,结合企业自身的综合实力。依据****《清单计价规范》及招标方特别注明的计算规则,以所施工部位的全部工作进行投标报价;

7.1.4.2投标价中应当充分考虑为实现质量目标、工期目标所发生的人工费用,与业主及甲方指定的专业分包配合所发生的相关费用等;

7.1.4.3投标报价应严格按照回标表格的形式进行报价,此表格可由投标人按同样格式复印或扩展。

7.1.4.4投标单位首先满足年底足额发放民工工资,如年底乙方因拖欠民工工资而引起民工找甲方闹事情况发生,有*起事件,甲方即可在结算中扣除乙方***元作为罚款;

7.1.4.5乙方中标后首先确保每月发给民工不少于天津地方标准****/月,并实行实名制,具体依照当地建委相关劳务管理办法和中建*局第*建筑工程有限公司的《专业分包实名制管理办法》。

7.1.5施工方案(包括质量保证措施、劳动力计划安排、安全文明施工、材料节约措施、生活管理要求、项目管理成员等);

7.1.6 投标人实力情况(包括企业资质、本工程***理资质、本工程管理人员比例、特种作业人员持证率、操作人员持证率)。

7.2招标文件发布时间:详见云筑网。

7.3投标人在获得招标文件后,如果有问题需招标人解释和答疑的,应在开标前,向招标人提出书面质疑文件。

第*条 开标须知

8.1本工程网上开标。

8.2开标时,有下列情况之*的,应当作为无效投标文件,不进入评标。

8.2.1投标文件的内容与招标文件的要求属实质性不符合;

8.2.2投标文件未承诺招标文件管理目标;

8.2.3投标人的投标行为违反国家、地方政府相关规定的。

8.2.4投标文件内容不全;

第*条 评标和中标须知

9.1本工程由招标人组织的评标委员会进行评标,评标委员会由劳动经济、工程技术、经营管理、施工安全等方面的专业人员组成。

9.2本工程按合理低价原则进行评标,并评出中标人。

9.3投标人*旦中标不能在限定时间内与招标人签订合同的,视为自动放弃,投标保证金不退还。

9.4招标人具有对未中标单位不解释其未中标理由的权力。

9.5招标人将本工程的招标投标情况以书面报告形式向相关招投标管理机构备案,得到回复通过后,向中标人和未中标人发中标通知书和未中标通知书。

9.6中标人须在接到中标通知书之日起7日内到相关建设工程专业劳务发包承包中心内的招投标管理机构办理合同备案手续。

9.7承包人应当任命*名代表常驻现场,以代表承包人行使和履行本合同约定的承包人的所有权利和义务。除非与发包人书面协商*致,承包人不得更换或撤回任何管理人员,否则由此发生的*切后果均由承包人承担。

第*条 附件

附件*承诺书》;

附件*:《法人授权委托书》;

附件*合同


附件*

承诺书

致:中建*局第*建筑工程有限公司

感谢贵单位给予我公司参加呼伦贝尔*达广场项目***区小市政专业分包投标的机会,我公司保证在施工过程中服从总包管理,积极配合总包工作,信守合同条款,现承诺如下:

1. 招标文件的确认:对贵公司的招标文件内容我公司均已确认。

2. 施工工期:

保证满足总包对工程总体进度计划的要求,各分项工程进度按总包进度施工,确保在投标工期内完成施工任务。提前完工不奖励。延后则扣除建筑平米单价1元/日。

施工质量:

符合国家要求“合格”标准,实行班长旁站指挥,严格实行交接验收手续,质检员跟组检查,达到业主及招标人所要求的质量等级。

3. 安全文明:

1) 我单位确认目前已做好工资保证金专用帐户和农民工工资专用帐户。

2) 遵守工程建设安全生产相关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除安全隐患;实行***理负责制,制定现场安全文明措施,专职安全员全面负责落实并跟踪检查,达到天津市安全文明工地的标准。

3) 如果我单位中标,我方保证在招投标工作结束后*个工作日内把专业分包合同签订并备案完,把工人的劳动合同签订完,把实名制卡办理完。其中劳动合同签订率达到***%,在施工高峰阶段特殊工种上岗持证率达到***%。

4) 生活区宿舍床架搁置整齐,床上用品干净整洁,叠放整齐,每天安排人员打扫干净;食堂内配置冷藏箱,生熟品分开储藏,炊事员持健康证上岗;生活区由专人负责管理,保证员工有*个良好的生活环境。

5) 认真组织施工作业人员,建立强有力的管理班子和有技术、有纪律的作业人员,特殊工种持证率要求达到***%。保证工人生活费的发放及工资的兑现,确保每月发给工人的工资不少于****/月,并且设立劳务管理员。

6) 严格遵守国家和地方环境保护法律、法规及总包的环境方针,完成环境目标和指标,保证项目施工生产符合*******认证标准要求。

4. 工程造价:

*旦我方被贵单位录用为该工程的专业分包单位,我方将遵守招标文件中的内容签定专业分包合同,严格履行招标文件和合同的相关条款,决不会无理取闹索要不合理费用。

5. 管理模式:

项目管理班子采用***理负责制,设专职的劳动力管理员,对施工作业人员严格按实名制管理模式进行考勤,每月考勤表、工资表上墙公布,工资发放到每个作业人员手中。

6. 材料管理:

1) 甲供材料按计划领用,按相关规定签定协议。

2) 乙用周转材料、辅助材料及机具须符合天津市相关规定要求,对合格证、检验证等有关资料及时报送甲方。

7. 履约保证:

*旦我方被选中,积极配合总包单位,做好本工程的*切相关工作。严格执行总包在进度、质量、安全文明施工的指令和制度,并满足职业健康及安全卫生标准,严格按照环境保护协议书执行,兑现合同约定的相关事宜。

______年____月____日

 承诺单位:

 

 

 

 

附件*

法人授权委托书

本授权委托书声明:我 法定代表人,现授权委托 为我公司签署和办理 呼伦贝尔*达广场项目***区小市政专业分包 有关的投标文件商务谈判、合同签订、结算办理等工作法定代表人授权委托代理人。

本授权书期限自 日起至 日止。

在授权范围和期限内,被授权所实施的行为具有法律效力,授权人予以认可。

授权期限内无特殊情况不变更合法代理人(被授权人)。

特别承诺:法定代表人的授权委托人系我公司的自有员工且有有效的用工劳动合同。

*、委托人 信息:

法定代表人 手签并加盖公司章)委托日期:

身份证号码: 务:  

联系 电话: 传真号码:

信箱 地址: 邮政编码:

 

 

 

 

 

 

*、被委托人信息:(法定代表人自行代表不需提供如下信息)

被委托人 手签并加盖公司章)职 务:

身份证号码: 联系电话:

信箱 地址: 邮政编码:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3

 

 

 

 呼伦贝尔*达广场项目

 

***区小市政工程

 

专业分包合同书

 

 

 

合同编号:

 

甲方:中建*局第*建筑工程有限公司

 

乙方:

 

签订日期:

 


第*部分 协议书

承包人(全称):中建*局第*建筑工程有限公司

分包人(全称):

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于呼伦贝尔*达广场项目(以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”),承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成*致,订立本合同。

*、分包工程概况

分包工程名称:呼伦贝尔*达广场项目***区小市政工程

分包工程地点:呼伦贝尔河西新区呼伦贝尔路西侧

分包工程承包范围:呼伦贝尔*达广场项目***区小市政专业分包工程,包工包材料

承包方式:采用固定综合单价形式的专业分包形式,包工、包料、包设备、包图纸深化及综合排布、包验收。

分包单位负责:呼伦贝尔*达广场项目***区小市政专业工程(1)雨污水系统、雨水回收系统管道及附属阀部件、井等构筑物;包括完成《雨污水排水证》的办理,及政府部门协调工作;包括其土方工程及管道垫层,雨水池砌筑。消防水系统管道及附属阀部件、井等构筑物(3)配合机电专业队*各楼座至室外电气计量箱至楼座电缆沟挖填土方;配合机电专业队*各楼座至第*个排水井管沟挖填土方。

本工程范围包括但不限于:⑴以上承包范围内工程的供货、安装、破桩、破混凝土结构、成品保护、临时保护措施、竣工验收、培训和维修等*切工作内容。⑵以上承包范围内配合其他相关专业交叉作业(包括后期升井及降井);(3)与市政管网接驳;(4)以上承包范围内的工程进行全面的质量及进度控制和现场管理协调。(5)以上承包范围内的工程质量缺陷保修期内的免费保养及免费保修。

(施工图纸及工程量清单载明的、隐含的或者按照施工惯例应当属于承包人工作的内容均包括在本工程的承包范围内)。

包括机械设备、材料及工器具的场内外垂直及水平运输、*次倒运、场地处理、定位放线、分包人自行解决现场的临时设施、为完成每项工序的措施费及现场文明施工;办理与分包工程有关的各种证件、批件、合同备案、缴纳企业自身的地方政府的税费;与施工场地内其它分包单位配合;招标文件及技术规范所显示的其他工程和工作内容除上述工作外,由上述工作可合理推论得到的对完成上述工作的稳定、完整、安全、环保、可靠及有效运行所必须的全部工作;分包人自行解决现场的临时设施、为完成每项工序的措施费及现场文明施工;办理与分包工程有关的各种证件、批件、备案、缴纳企业自身的地方政府的税费;与施工场地内其它分包单位配合;招标文件及技术规范所显示的其他工程和工作内容除上述工作外,由上述工作可合理推论得到的对完成上述工作的稳定、完整、安全、环保、可靠及有效运行所必须的全部工作。

2)按上述要求,所有材料由投标人承担。投标人所报综合单价中应包含施工过程中的材料费(包含损耗、材保费)、人工费、机械费、运输费(包括不限于材料、辅材运至施工现场、装卸、现场*次搬运等全部费用)、试验检测费用、管理费、利润、税金、分包人自行管理费、技术措施费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。同本工程招标范围内工作有关的任何费用均已考虑并包含在综合单价中,已考虑合同期内因燃料费、运输费、任何税率、工资、物价、冬季施工、地方征收的有关费用等变动因素而产生的风险,不得提出任何调整要求。

(3)分包人被认为已在他的合同**中包括了与本合同相关的所有应由分包人为其施工人员交纳的意外伤害保险及其进场机械设备相关保险的费用,合同综合单价中包含分包人对现场施工难易程度综合考虑,同*分部分项工程的综合单价,不因现场条件及图纸原因而变化。

(4)本工程采用“包工期、质量、安全、文明施工、环境保护、及涉及本合同承分包范围内承分包人对业主的承诺及业主对承包人所作的规定、约束等”的包干方式,全面负责本合同范围内的全部工作内容,处理好政府主管部门和社区地方关系。

(5)除上述工作外,由上述工作可合理推论得到的对完成上述工作的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必须的全部工作并保证甲方免于任何责任,以及施工方案和技术规范规定的所有施工工序以及本工程施工现场围墙以外的所有协调、疏通等。

2、该工程内容包含施工图纸及甲方提供的施工方案(含乙方可能需要自行设计的图纸及经认可的施工方案)所包含的全部工作以及合同中未列明而施工图纸、相关规范和技术要求中规定的完整工序所必须的检验、配合验收及其他工作及服务。本工程采用“包工期、质量、安全、文明施工、环境保护、及涉及本合同专业分包范围内甲方对业主的承诺及业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式,全面负责本合同范围内的全部工作内容,处理好政府主管部门和社区地方关系。还包括与其它工程和专业工程配合、交叉施工作业的内容。

3、乙方应根据甲方提供的图纸资料及有关技术要求精心组织该项工程,施工质量符合国家质量标准,顺利通过验收。

4、合同工作内容 :构成本合同的所有合同文件所包含、涉及的*切与***区小市政施工有关的内容与含义,只要适用,都应作为对乙方合同工作内容的定义。合同文件所定义的合同工作内容包括合同中明确约定的工作、甲方发出的任何与基坑支护开挖施工有关的指示所带来的工作、合同中写明的或隐含的由乙方的任何义务产生的任何工作以及合同中虽未提及但可合理推论得到的对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行或为了符合及实现合同目的所必须的全部工作。

*、分包合同价款

本合同项下,合同价款总额(含增值税)***(大写:),其中不含增值税合同价款***(大写:),增值税款***(大写:),适用增值税税率 %。安全生产费用***(大写:),合同金额2%

以上价款包括但不限于以下全部费用:

1)所有的分部分项工程成本、措施项目成本、其他项目成本、规费、税金等;

2)投标人企业运营及管理费、现场管理费、各种保险、利润、风险等;

3)国家、地方政府及发包人向总承人收取的费用按比例进行分摊,相应费用包含在报价中,由总承人统*扣除;

4)缺陷修复和保修费用;

5)合同期内市场材料**、人工**或劳务费、政府收费、税率、汇率或调价文件的变动等各种因素造成的**变动(合同有约定的除外);

6)为符合或满足总承人在招标文件中为专业分包人设定的全部责任和义务所需发生的所有费用,并对可能出现的风险进行费用考虑;

*、工期

1、合同工期天数:;

2、计划开工日期:

3、计划竣工日期:

具体以甲方指令为准

*、工程质量标准

1、国优。(相关费用已经包含在清单综合单价中,不单独计取)。若评定达不到质量标准,中标人承担违约责任,缴纳结算额1%违约金。乙方无条件返工,直到达到标准为止,工程承包人视损失程度,保留进*步索赔的权力。

2、安全文明施工、企业**形象目标:合格

 

3、其它目标:达到招标人质量、环境、职业健康安全体系计划目标的要求。

4、个人安全防护用品供应:安全带(要求双肩背)等安全用品须在经项目审核的*公司合格分供方范围内采购,安全帽、安全马甲必须在项目购买,否则不允许进场使用,要求统*服装。如果施工人员佩戴不符合安全要求的安全帽、安全带入场,*经发现,罚款***元/人*次,并对乙方***理和安全员*并处罚。

5、安全员配备要求:项目应当配备专职安全员,施工人数在**人以下的配备不少于1人的专职安全生产管理人员,施工人数在**-***人的配备不少于2名,施工人数在***人以上的配备不少于3名专职安全生产管理人员。

6、材料供应:详见清单报价表备注说明

7、投标费用:投标人应承担其投标文件准备与递交所涉及的所有费用,中标单位应在收到中标通知书 3 天内缴纳招标管理费 / 元,本费用不予退还。

*、组成分包合同的文件包括:

1、本合同协议书;

2、中标通知书(如有时);

3、分包人的报价书;

4、除总包合同工程价款之外的总包合同文件;

5、本合同专用条款;

6、本合同通用条款;

7、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件;

8、合同履行过程中,承包人和分包人协商*致的其它书面文件。

*、本协议书中有关词语的含义与本合同第*部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

*、分包人向承包人承诺,按照合同约定的工期和质量标准,完成本协议书第*条约定的工程(以下简称为“分包工程”),并在质量保修期内承担保修责任。

*、承包人向分包人承诺,按照合同约定的期限和方式,支付本协议书第*条约定的合同价款(以下简称“分包合同价”),以及其他应当支付的款项。

*、分包人向承包人承诺,履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务,并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。

*、合同的生效

合同订立时间: 日;

合同订立地点:北京市丰台区

本合同双方约定签字盖章备案后生效。

 

 

 

 

承包人:(公章)中建*局第*建筑工程有限公司 分包人:(公章)

住所:北京市丰台区海鹰路6号院**号楼 住所:

法定代表人 法定代表人

委托代理人: 委托代理人:

电话:***-******** 电话:

传真:***-******** 传真:

开户银行:交通银行翠微路支行 开户银行:

帐号:********************* 帐号:

邮政编码:****** 邮政编码:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第*部分 专用条款

*、词语定义及合同文件

1、合同文件及解释顺序

合同文件及解释顺序:协议书、中标通知书、投标书及其附件、专用条款、通用条款、标准、规范及有关技术文件、图纸、工程量清单、工程洽商、变更等书面协议或文件。

2、语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准

2.1 除总包合同文件规定的语言文字外,本合同还使用无其他语言文字。

2.2 本合同需要明示的法律、行政法规和规章:执行《中华人民共和国合同法》 《中华人民共和国建筑法》 《建设工程质量管理条例》及北京市地方相关法律、法规

2.3 本分包工程适用的工程建设标准:合格,除以上工程建设标准以外,总包合同中约定的与分包工程相关的工程建设标准均适用于本分包工程。

承包人向分包人提出施工技术要求的内容和时间 / / / 日;

分包人向承包人提出相应的施工工艺的时间 / / / 日。

3、图纸

3.1 承包人向分包人提供图纸的日期: / / / 日;

承包人向分包人提供图纸的套数:*套

3.2 承包人委托分包人进行深化施工图设计的委托范围及费用承担:由分包单位承担此费用(含在合同综合单价里)

3.3 复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸的责任和费用承担:其费用由分包人自行承担,费用已包括合同价款内

3.4 关于使用国外图纸的要求及费用承担:无约定

*、双方*般权利和义务

1、***理

姓名  ** 职称:***理(任命书作为分包合同附件)。

2、分包***理

姓名 职称:***理(任命书作为分包合同附件)。

3、承包人的工作

3.1 承包人应完成下列工作:

1)向分包人提供施工场地和施工所需的证件、批件的名称和完成时间:已具备施工条件和所需的证件、批件,满足分包人施工条件。

2)组织分包人参加发包人会审图纸的时间: / / / 日;

向分包人进行设计图纸交底的时间: / / / 日。

3)承包人为本分包工程的实施提供的机械设备和(或)其他设施(如有时),及费用承担:施工机械设备和(或)其他设施,均由分包人提供,费用含在分包单位承包金额中

4)双方约定承包人应做的其它工作:在施工过程中承包人有权对分包人进行监督管理工作。

4、分包人的工作

4.1 分包人应完成下列工作:

1)需完成的设计内容和提交时间:开工前完成。

2)分包人应在本合同签订生效后 3天内向***理提交分包工程总体进度计划。分包人向承包人提交年、季度、月度、周工程进度计划及相应的进度统计报表时间为:开工前提交分包工程总进度计划,每月** 日前向承包人报送完成统计工作量报表。

承包人批准工程进度计划的时间: / / / 日。

3)向承包人提交施工组织设计的时间: / / / 日;

 承包人批准施工组织设计的时间: / / / 日。

4)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:已施工工程未交付承包人之前,分包人应负责对已完分包工程的成品保护工作,保护期间发生损坏,分包人自费予以修复,费用已包含在分包价款内。

5)双方约定分包人应做的其它工作:工程完工后,分包人在 **天内向承包人提供全部完整合格的验收 资料和技术档案资料。

*、工期

1、工期延误

1.1 双方约定工期顺延的其他情况:开工日期以收到《开工通知书》为准,其他详见《补充条款》、通用条款

*、质量与安全

1、质量检查与验收

1.1 双方关于分包工程质量标准的约定:国优,天津市海河杯金奖_。(相关费用已经包含在清单综合单价中,不单独计取)。若评定达不到质量标准,中标人承担违约责任,缴纳结算额1%违约金。乙方无条件返工,直到达到标准为止,工程承包人视损失程度,保留进*步索赔的权力。

*、合同价款与支付

1、合同价款及其调整

1.1 本合同价款采用1)种方式确定。

1)采用固定**的,合同价款包括的风险范围:所有风险已含在合同单价内。风险费用的计算方法:包括在合同价款内、已考虑各种风险因素

风险范围以外合同价款调整方法为:不调整

2)采用可调**的,合同价款的调整方法:不采用

3)采用成本加酬金的,有关成本加酬金的约定为:不采用

1.2 双方约定合同价款的其他调整因素:不采用

2、工程量确认

2.1 分包人向承包人提交已完工程量报告的时间:每月 25 

3、合同价款的支付

3.1 承包人向分包人预付工程款的时间和数额:无预付工程款

扣回时间和比例:不适用

3.2 承包人向分包人支付工程款(进度款)的时间和方式:

本工程无预付款,分包人应在每月**号提交已完工程报告,承包人审核完分包人所报工程量后进行结算,本工程每两月支付*次,每次支付不超已完工程产值的**%;分包工程整体完工甲方支付乙方至已完产值的**%;甲乙双方验收完毕工程合格并甲乙双方完成整体结算后6个月内,甲方支付乙方至结算额的**%。剩余3%为保修金,遇有发包人资金困难,可双方协商,酌情延后支付。每次申请支付款项时,乙方每次申请工程款时必须向甲方提供足额发票,否则甲方有权拒绝付款;若乙方提供了虚假发票,乙方必须更换发票,同时予以票面金额**%的罚款。

a保修金金额为结算总价的3%;

b保修期为2年;

c保修期自整体工程竣工验收合格之日起至保修期满止;

d保修期内,乙方负责相关的保修责任和承担与之有关的保修费用,如乙方未履行保修义务,甲方有权扣除全部保修金(保修金不足保修支出时,甲方保留费用追偿的权利);

e保修期满后2个月内,甲方支付保修金(扣除乙方保修期不履约,甲方代为保修的费用和其他应扣款项)。

f保修期间及保修期满后两个月内,质保金不计利息。

甲方付款方式为银行转账、商业承兑、商票、有效期6个月的银行承兑或抵房。付款宽限期:1-3个月。

付款方式:电汇、商业承兑、银行承兑、保理、供应链,若供应链比例占结算额的**% (含**%)以内,则我司承担贴息费用(如发生)。

在合同签约时,分包人对本工程的资金支付情况已作充分了解。分包人同意承包人按照业主资金到位情况给予工程款的支付,并共同承担资金风险。由于业主拖欠工程款而造成承包人不能支付分包人的情况,分包人不得追究承包人责任,但分包人有义务会同承包人,共同向造成资金风险的业主进行资金催讨和索赔。

4、竣工验收

4.1 分包人提供竣工图的日期 / / / 日。

分包人提供竣工图的份数*份。

*、违约、索赔及争议

1、违约

1.1 本合同关于承包人违约的具体责任:

1)本合同通用条款第**.5款约定的承包人违约应承担的违约责任:

2)本合同通用条款第**.3款约定的承包人违约应承担的违约责任:

3)双方约定的承包人的其他违约责任:无约定

1.2 本合同关于分包人违约的具体责任:

1)本合同通用条款第5.3款约定的分包人违约应承担的违约责任:承包人有权对分包人进行罚款****-**** 元/次)

2)本合同通用条款第**.1款约定的分包人违约应承担的违约责任:如分包人将此承包工程转包或再分包,承包人有权终止本合同,并由分包人承担由此造成的*切损失。

3)本合同通用条款第**.2款约定的分包人违约应承担的违约责任:分包人每延期*天,罚款 ****元(**元)并赔偿承包人因此造成的*切损失

4)本合同通用条款第**.1款约定的分包人违约应承担的违约责任:分包人没能达到合同约定工程质量标准,由分包人进行返工修理直至达到合格标准,其费用由分包人自行承担。

5)双方约定的分包人的其他违约责任:在保修期限内发生的质量质量问题由分包人维修并承担责任。

2、争议

1、 双方约定,在履行分包合同过程中发生争议,双方协商解决或者调解不成时,按下列第 2 种方式解决争议:

1)将争议提交 / 仲裁委员会申请仲裁;

2)依法向北京市丰台区人民法院提起诉讼。

*、保障、保险及担保

1、保险

1.1 承包人投保内容和责任:建筑工程*切险及第*者责任险。

1.2 分包人投保内容和责任:自有施工机械及设备和施工人员意外伤害险保险。

2、担保

2.1 承包人向分包人提供支付担保,担保方式: /

担保额度: /

2.2 分包人向承包人提供履约担保,担保方式: /

担保额度: /

*、其

1、材料设备供应

1.1由分包人采购材料设备的约定:为完成本工程所需的全部材料。(甲供材除外)

2、合同份数

2.1 双方约定本合同正副本*份,其中,承包人*份,分包人*份。

3、补充条款:

3.1 承包范围、承包方式及技术要求

3.1.1承包范围:***区小市政专业施工工程。

3.1.2 承包方式:固定综合单价(综合单价需价税分离)

3.1.3技术要求:

D地块小市政技术要求

*、材料要求

1、管道:污水及雨水系统采用双壁螺旋塑料管,环刚度***≥***/M²,热收缩带连接。标准满足《埋地聚乙烯结构壁管道》**/******.2-****。

2、管室:雨污水井采用采用砌筑型式,井壁设置成品检修爬梯。

3、井盖采用承压钢制井盖,车道及停车场的井盖为重型井盖,其他井盖为轻型井盖,绿地井盖为种草型井盖。

3、化粪池:采用预制钢筋混凝土装配式组合型井室。

4、其他材料及未详尽材料满足施工蓝图要求。

*、施工技术要求

1、施工方法要求满足施工图纸及雨水回收深化图纸。

2、现场施工满足规范、图集及*达建造标准要求。

E地块小市政技术要求

*、材料要求

1、管道:污水及雨水系统采用双壁波纹管,环刚度***≥***/M²,热收缩带连接。标准满足《埋地聚乙烯结构壁管道》**/******.2-****。

2、管室:雨污水井采用采用砌筑型式,井壁设置成品检修爬梯。

3、井盖采用承压钢制井盖,车道及停车场的井盖为重型井盖,其他井盖为轻型井盖,绿地井盖为种草型井盖。

3、化粪池、隔油池:采用预制钢筋混凝土装配式组合型井室。

4、其他材料及未详尽材料满足施工蓝图要求。

*、施工技术要求:现场施工满足规范、图集及*达建造标准要求。

 


附件*:工程量清单报价表

呼伦贝尔*达广场项目***区小市政专业工程-机电专业

综合单价明细表 单价:元

序号

清单名称

项目特征

工作内容

计量
单位

工程量

A
人工费

 B
辅材费(不含主材损耗)

 C
机械费

E
税前安装单价

F
税前主材供应单价(含主材损耗)

G
税前综合单价

税前
合价

税率%

税后
综合单价

税后
合价

品牌

备注

E=A+B+C

G=E+F

1

沟槽土方

1.土壤类别:综合各类土、石
2.弃土/石运距:综合所有运距
3.取土/石运距:综合所有运距
4.深度:2.**米内

挖土、运土、夯填、申报、保洁、协调、安全措施、管线保护、明排水等;

**

*****




0



0


0

0



2

****双壁波纹管敷设

1.*****碎石垫层、*****沙垫层
2.规格:*******,厚度符合规范要求
3.接口形式:密封圈承插连接
4.主材指****排水管
5.包含套管、管件安装及材料

1.垫层铺筑
2.管道铺设
3.管道接口
4.井壁(墙)凿洞
5.检测及试验

m

****.**




0



0


0

0


包工包料

3

****双壁波纹管敷设

1.*****碎石垫层、*****沙垫层
2.规格:*******,厚度符合规范要求
3.接口形式:密封圈承插连接
4.主材指****排水管
5.包含套管、管件安装及材料

1.垫层铺筑
2.管道铺设
3.管道接口
4.井壁(墙)凿洞
5.检测及试验

m

****




0



0


0

0


包工包料

4

****双壁波纹管敷设

1.*****碎石垫层、*****沙垫层
2.规格:*******,厚度符合规范要求
3.接口形式:密封圈承插连接
4.主材指****排水管
5.包含套管、管件安装及材料

1.垫层铺筑
2.管道铺设
3.管道接口
4.井壁(墙)凿洞
5.检测及试验

m

***.**




0



0


0

0


包工包料

5

****双壁波纹管敷设

1.*****碎石垫层、*****沙垫层
2.规格:*******,厚度符合规范要求
3.接口形式:密封圈承插连接
4.主材指****排水管
5.包含套管、管件安装及材料

1.垫层铺筑
2.管道铺设
3.管道接口
4.井壁(墙)凿洞
5.检测及试验

m

***.**




0



0


0

0


包工包料

6

给水铸铁管道敷设

1.*****碎石垫层、*****沙垫层
2.规格:*******,厚度符合规范要求
3.接口形式:密封圈承插连接
5.包含套管、管件、阀门安装及材料

1.垫层铺筑
2.管道铺设
3.管道接口
4.井壁(墙)凿洞
5.检测及试验

m

***.**




0



0


0

0


包工包料

7

给水铸铁管道敷设

1.*****碎石垫层、*****沙垫层
2.规格:*******,厚度符合规范要求
3.接口形式:密封圈承插连接
5.包含套管、管件、阀门安装及材料

1.垫层铺筑
2.管道铺设
3.管道接口
4.井壁(墙)凿洞
5.检测及试验

m

***.**




0



0


0

0


包工包料

8

给水铸铁管道敷设

1.*****碎石垫层、*****沙垫层
2.规格:*******,厚度符合规范要求
3.接口形式:密封圈承插连接
5.包含套管、管件、阀门安装及材料

1.垫层铺筑
2.管道铺设
3.管道接口
4.井壁(墙)凿洞
5.检测及试验

m

**.**




0



0


0

0


包工包料

9

**给水管道敷设

1.*****碎石垫层、*****沙垫层
2.规格:******,厚度符合规范要求
1.接口形式:密封圈承插连接
5.包含套管、管件、*通、弯头安装及材料

1.垫层铺筑
2.管道铺设
3.管道接口
4.井壁(墙)凿洞
5.检测及试验

m

***.***




0



0


0

0

金牛、伟星、中财、联塑

包工包料

**

**给水管道敷设

1.*****碎石垫层、*****沙垫层
2.规格:******,厚度符合规范要求
3.接口形式:密封圈承插连接
5.包含套管、管件、*通、弯头安装及材料

1.垫层铺筑
2.管道铺设
3.管道接口
4.井壁(墙)凿洞
5.检测及试验

m

***.3




0



0


0

0

金牛、伟星、中财、联塑

包工包料

**

**给水管道敷设

1.*****碎石垫层、*****沙垫层
2.规格:******,厚度符合规范要求
1.接口形式:密封圈承插连接5.包含套管、管件、*通、弯头安装及材料

1.垫层铺筑
2.管道铺设
3.管道接口
4.井壁(墙)凿洞
5.检测及试验

m

**.***




0



0


0

0

金牛、伟星、中财、联塑

包工包料

**

**给水管道敷设

1.*****碎石垫层、*****沙垫层
2.规格:*******,厚度符合规范要求
3.接口形式:密封圈承插连接
4.包含管件、*通、弯头安装及材料

1.垫层铺筑
2.管道铺设
3.管道接口
4.井壁(墙)凿洞
5.检测及试验

m

***.***




0



0


0

0

金牛、伟星、中财、联塑

包工包料

**

**给水管道敷设

1.*****碎石垫层、*****沙垫层
2.规格:*******,厚度符合规范要求
3.接口形式:密封圈承插连接
5.包含套管、管件、*通、弯头安装及材料

1.垫层铺筑
2.管道铺设
3.管道接口
4.井壁(墙)凿洞
5.检测及试验

m

****.**




0



0


0

0

金牛、伟星、中财、联塑

包工包料

**

钢丝网骨架塑料复合管(消火栓外网工程)

规格:*****
连接方式:电熔接件或热熔接件
包含套管、管件安装及材料


m

***.***




0



0


0

0


包工包料

**

钢丝网骨架塑料复合管(消火栓外网工程)

规格:*****
连接方式:电熔接件或热熔接件
包含套管、管件安装及材料


m

****.***




0



0


0

0


包工包料

**

地下式消火栓安装*****

包含套管、管件、阀门、接头*件安装及材料


m

**




0



0


0

0


包工包料

**

水泵接合器单组*****

包含套管、管件、阀门、接头*件安装及材料


m

**




0



0


0

0


包工包料

**

砌筑圆形阀门井井内径******

1.材料:红砖
2.井深、尺寸:井深**,φ******,厚*****
3.包含阀门、管件、接头*件等辅助材料及安装

1.挖填土
2.成品砌筑井

**




0



0


0

0


包工包料

**

混凝土雨水检查井

1.井深、尺寸:2.**、φ******,厚度*****
3.包含阀门、管件、接头*件等辅助材料及安装

1.挖填土
2.成品混凝土井
3井规格:φ****
4.井名称、图号:圆型混凝土污水检查井、******

***




0



0


0

0


包工包料

**

玻璃钢成品化粪池安装****³

1.挖填土
2.成品玻璃钢化粪池
3.***/***双层砖砌基础高****
4.基础上砌筑***砖墙高度1.***(化粪池两侧砌体间距**)
5.****厚***钢筋砼φ**双层双向盖板(钢筋间距***)
6.盖板下****厚聚苯板(****)
7.砖砌井脖**,每座化粪池2个井脖包含阀门管口接头配件

1.挖填土
2.成品玻璃钢化粪池
3.***/***双层砖砌基础高****
4.基础上砌筑***砖墙高度1.***(化粪池两侧砌体间距**)
5.****厚***钢筋砼φ**双层双向盖板(钢筋间距***)
6.盖板下****厚聚苯板(****)
7.砖砌井脖**,每座化粪池2个井脖包含阀门管口接头配件

****.6




0



0


0

0


包工包料


合计







0



0



 


*、 甲方工作

1、甲方驻工地代表:**

按合同约定,及时向乙方提供所需指令、批准、图纸,并履行其它约定的义务。

2、保证乙方在进场前现场已具备施工的条件,并且提供乙方必要的堆料场地及办公场地。

3、将施工所需的水、电线及道路接通至施工现场,水、电提供到*级电箱。

4、负责对乙方进行技术总交底,并且对乙方提供的施工组织设计(或方案)、施工进度计划、安全技术方案等进行审查,并予以确认。

5、协调乙方的施工与其它施工工序的交叉配合关系。

6、监督检查乙方施工、协助乙方办理验收手续、及时组织验收。

7、在合同履行过程中,若乙方的施工进度和质量明显不符合甲方的要求,甲方有权指令乙方在规定的期限内采取相应的赶工措施和质量改进措施,如在该期限内未取得明显的改进效果,甲方将视乙方违约。

8、在施工过程中,如经甲方考察发现乙方确无实力进行施工时,甲方有权将该项工程另行分包。

*、乙方工作

1、乙方驻工地代表:

按甲方代表批准的施工组织设计和施工方案,依据合同条款组织施工。

2、乙方必须遵守国家及北京市有关部门对施工现场的各项管理条例,并且服从甲方对安全和文明施工的有关规定,做到工完场清,自己负责垃圾的清运工作及竣工清理工作,如因乙方违反规定而造成的损失,甲方不负责任。

3、乙方必须按照设计质量要求编制施工方案,根据甲方的施工进度计划编制进度计划和组织安排施工,如因乙方原因造成甲方工期延误,则视为乙方违约。

4、明确工地管理人员和劳动力人数,并向甲方提供现场人员名单及特殊工种的上岗证,满足施工需要。

5、乙方必须按合同约定选择施工用的基坑支护砂浆材料,材料的品种、牌号、配合比必须符合设计要求及国家有关技术规范、标准的规定。

6、乙方负责材料运输及进出场,进出场材料必须经甲方许可并办理有关手续,乙方需派专人看管现场材料,并不得损坏其它各分包的材料及设备,如有损坏,乙方应承担由此引起的各项费用,同时乙方负责交验前的成品保护。

7、没有甲方的事先同意,乙方不得转让或肢解分包工程,否则甲方有权单方解除合同。

8、在施工过程中,乙方应向甲方提供满足报验要求的各类资料,并在使用前按规定做复试、见证取样等工作,材料复试等试验费已包含在合同单价内。在工程完工后,乙方必须向甲方提供完整、准确的工程竣工资料。包括:玻化微珠的产品及出厂合格证,现场取样复试合格资料,隐蔽工程检查验收资料,及质量检验评定资料。

9、乙方人员食宿自理,夜间施工照明自理,此项费用已包含在合同**内。

**、必须严格执行合同以及甲方发出的涉及本承包工程的各项指令,无论这些事项在合同中是否写明。

**、乙方必须按照政府有关规定办理相关备案、注册等手续,费用全部包含在合同**内。并承担因未及时办理以上手续而带来的所有后果。

**、乙方必须积极主动与甲方其他分包单位密切配合,此项费用已包含在合同**内。

**、结算办法

1 乙方办理工程结算,工程施工完毕,办理由项目各相关部门签认的完工单后,方可办理工程最终结算。

2专业分包人于每月**日前,当月工程完成部分并经招标人、监理验收合格后,由项目主管专业分包人现场施工区域的负责人(或生产经理)对其当月完成的工程项目及施工部位进行签认,专业分包人每月**日前向项目商务部提交当月完成工程量明细,经承包人商务部门核实后,出具《分包月度结算单》,双方签字盖章后承包人以《分包月度结算单》确定的金额作为工程款支付依据。

3工程量计算规则:依据合同内约定的清单结算,如无则依据《建设工程工程量清单计价规范》(*******-****)中规定的规则。计算图纸及变更工程量。

4工程结算金额=结算工程量×合同综合单价+各类签证 ± 相应奖罚款项。(注:不扣除0.***面积以下洞口)

5*星用工、预算外签证:承包范围外的工作内容,现场签认必须由***理签字确认方为有效,否则视为无效。对于由业主正式洽商变更、修改图纸并能够清楚计算工程量的不能执行预算外签证单,只有合同外发生的或无法在图纸上计量的工程量才能执行签证单,对于分包预算外签证的原则上必须是已经获得业主书面认可的,项目工程部门的签字只能证明事实发生的实际情况,项目商务部对于发生的事实按照合同的约定判定是否符合签证条件及计算规则,***理的签字作为是否计入结算的依据。

6甲乙双方在分包合同执行期间均要进行月度结算,分包月度结算是甲乙双方根据合同计价原则,根据乙方当月实际完成的合格工程量(经甲方确认)经过双方核对后共同确认的月度正式结算; 分包月度结算对象为乙方当月完成工作内容,包括但不限于合同内工作、合同外工作、设计变更、洽商、预算外签证等各项经甲方确认的工作量。对于正常完成月度结算的,分包工程款支付按照合同约定进行付款;对于不能按要求完成月度结算的,甲方不予支付当月分包工程款,按当地最低工资水平支付乙方专业费。待乙方完成前期工作的正式结算并且月度结算能够正常完成时,甲方方可按结算结果补齐前期所欠款项,根据合同约定正常支付工程款。

具体要求:承包人应当在每月**日前向发包人生产部门和质监部门确认经建设单位、监理单位和发包人验收无质量问题的工程进度,依据确认的工程进度编制月度产值结算书,**日将月度产值结算书和经发包人确认的工程进度报至商务部,当月**日前双方核对*致并书面确认,分包月度结算资料须有乙方专业公司法人或法人授权委托人签字并盖章方可正式生效;发生的*工和预算外签证月结月清过时不补。

7结算过程:乙方待工程竣工验收后,自行编制专业分包工程结算书递交甲方。

8甲乙双方最终结算价是以甲方相关部门及领导审核,并以甲方的法定代表人签字盖章的结算单为准。

9工程结算时,按结算总价的5%扣除保修抵押金,保修抵押金待工程竣工后2年后**个工作日内办理保修抵押金返还手续,保修金均无息返还。

**分包人如更换授权代表,应及时提供授权委托书。因提供不及时导致*切不利后果,由分包方自行承担。

2.工程款的支付

**、本工程无预付款,分包人应在每月**号提交已完工程报告,承包人审核完分包人所报工程量后进行结算,本工程每两月支付*次,每次支付不超已完工程产值的**%;分包工程整体完工甲方支付乙方至已完产值的**%;甲乙双方验收完毕工程合格并甲乙双方完成整体结算后6个月内,甲方支付乙方至结算额的**%。剩余3%为保修金,遇有发包人资金困难,可双方协商,酌情延后支付。每次申请支付款项时,乙方每次申请工程款时必须向甲方提供足额发票,否则甲方有权拒绝付款;若乙方提供了虚假发票,乙方必须更换发票,同时予以票面金额**%的罚款。

a保修金金额为结算总价的3%;

b保修期为2年;

c保修期自整体工程竣工验收合格之日起至保修期满止;

d保修期内,乙方负责相关的保修责任和承担与之有关的保修费用,如乙方未履行保修义务,甲方有权扣除全部保修金(保修金不足保修支出时,甲方保留费用追偿的权利);

e保修期满后2个月内,甲方支付保修金(扣除乙方保修期不履约,甲方代为保修的费用和其他应扣款项)。

f保修期间及保修期满后两个月内,质保金不计利息。

遇有发包人资金困难,可双方协商,酌情延后支付。每次申请支付款项时,乙方每次申请工程款时必须向甲方提供足额发票,否则甲方有权拒绝付款;若乙方提供了虚假发票,乙方必须更换发票,同时予以票面金额**%的罚款,甲方付款方式为银行转账、商业承兑、商票、有效期6个月的银行承兑或抵房。付款宽限期:1-3个月。

付款方式:电汇、商业承兑、银行承兑、保理、供应链,若供应链比例占结算额的**%(含**%)以内,则我司承担贴息费用(如发生)。

在合同签约时,分包人对本工程的资金支付情况已作充分了解。分包人同意承包人按照业主资金到位情况给予工程款的支付,并共同承担资金风险。由于业主拖欠工程款而造成承包人不能支付分包人的情况,分包人不得追究承包人责任,但分包人有义务会同承包人,共同向造成资金风险的业主进行资金催讨和索赔。

2.2特别提醒

2.2.1工程承包人与分包人双方最终的结算价是以工程承包人相关部门及领导审核,并以工程承包人的法定代表人签字盖章的结算单为准,分包结算审批单应由分包人授权委托人签字,若分包人签字人与授权委托人不符,则以分包人公章为准。
2.2.2分包人如更换授权代表,应及时提供授权委托书。因提供不及时导致*切不利后果,由分包方自行承担。

2.2.3依据国家相关政策及招标人管理要求,投标人必须无条件执行及配合招标人关于农民工实名制及工资支付管理的相关要求,具体以招标人相关管理文件为主,如投标单位不能配合招标人完成相关工作,投标人有权解除合同,并追究为此造成的经济损失,投标人不得有任何异议及索赔。

2.2.4乙方需确保上述联系方式准确性,若乙方上述任*联系方式发生变更未及时通知甲方,视为甲方通知已送达,乙方应承担*切不利后果。上述任何*种送达方式以最早达到的时间为通知日期。

 物资合同最好将双方送货收货的人写在合同中,以备不时之需。

3.发票条款:

3.1合同主体信息。

1)甲方税务局备案相关信息:

统*社会信用代码:******************

开户银行:交通银行翠微路支行

账号:*********************

地址:北京市丰台区海鹰路6号院**号楼

联系电话:***-********

2)乙方税务局备案相关信息:

纳税识别码:

统*社会信用代码:

开户银行:

账号:

注册地址:

通讯地址:

邮箱地址:

授权人:

联系人:

电话:

邮箱:

乙方需确保上述联系方式准确性,若乙方上述任*联系方式发生变更未及时通知甲方,视为甲方通知已送达,乙方应承担*切不利后果。上述任何*种送达方式以最早达到的时间为通知日期。

3.2合同额条款。

3.2.1合同价款总额(含增值税)*** 元(大写 ,本合同项下合同金额为含增值税**,适用增值税税率【9%】。

3.2.2合同价款中已经包括劳保基金、安全措施、技术指导支持、使用培训、质保期服务以及与该工程有关的特殊要求等可能产生的所有成本和费用。在合同执行期内,非经甲方书面同意,以上报价不论任何情况均不予调整。

3.3发票条款。

3.3.1乙方提交的增值税专用发票税率必须符合乙方在本合同项下【*般计税】的要求。本分包合同中乙方提供的增值税发票种类为【专用】发票,乙方提供的发票税率为【9】%。增值税发票金额与合同约定的本期结算金额*致,体现为不含税金额和价税合计金额。

3.3.2乙方应于每次付款前【5】个工作日提交符合本合同项下要求的符合抵扣要求的增值税【专用】发票给甲方,甲方签收发票日期为发票的送达日期,因乙方未及时提供发票导致的延迟验收及付款责任由乙方承担。

3.3.3乙方应提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》,并加盖发票专用章,乙方收取价外费用的,需依法开具增值税【专用】发票。

3.3.4乙方必须确保开具发票的真实性、合法性、有效性,乙方开具的发票不合格的,甲方有权迟延支付应付款项,且不承担任何违约责任,乙方的各项合同义务仍按合同约定履行。因乙方开具的发票不合格引起税务问题的,乙方需依法向甲方重新开具发票,并向甲方承担赔偿责任,包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

不合格发票包括但不限于以下情形:

①开具虚假、作废、未报税等无效发票;

②违反国家法律法规开具、提供发票的;

③开具发票种类错误;

④开具发票税率与合同约定不符;

⑤发票上的信息错误;

⑥因乙方迟延送达、开具错误、票面损毁或涂改等原因造成专用发票认证失败等;

3.3.5乙方未按合同约定开具增值税【专用】发票或实际开具的增值税【专用】发票税率低于合同中约定税率的,乙方除应向甲方支付无法抵扣部分的税款金额外,乙方还应向甲方支付不合格发票金额【5】% 的违约金,违约金不足以弥补甲方损失的,乙方应予赔偿,甲方有权终止合同。

3.3.6乙方开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的,乙方应自行承担相应法律责任,并应向甲方支付不合格发票金额【9】%的违约金,乙方提供履约保证金的,甲方有权扣除乙方全部履约保证金,以上违约金或履约保证金不足以弥补甲方损失的,乙方应予赔偿;乙方重新开具的发票仍与合同约定不符的,乙方除按本项前述约定承担责任外,甲方拒绝接收;乙方无法开具发票的,乙方除按本项前述约定承担责任外,乙方应退还甲方已付款项,并赔偿由此给甲方造成的全部损失,甲方有权终止合同。”

3.3.7乙方提供增值税【专用】发票必须与甲方办理发票交接手续,无甲方经办人员签认,视为乙方未提供,如发生增值税发票丢失,由乙方承担责任。如果甲方丢失增值税专用发票联和抵扣联,乙方应向甲方提供专用发票记账联复印件及主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》。

3.3.8因乙方自身纳税人身份,纳税方式变化带来的适用增值税税率的变化,导致对甲方的损失应由乙方承担。

3.3.9若因分包单位自身原因,更换合同主体(非注销、企业名称变更等法定原因),视作分包单位违约,应承担违约责任,违约金为合同金额的5%。

3.3.**因分包人自身原因无故退场,视作分包人违约,总包方有权通知其解除合同并要求赔偿相应损失,同时总包方将扣除分包方合同额的5%作为违约金;若尚未进场施工分包人无故退场,视作分包单位违约,应承担违约责任,违约金为合同金额的5%。

4工期要求

4.1合同文件内提及的期限均以日历天计算,包括所有的节假日、政府有关部门临时颁布的假期或停工指令、星期*及星期日、暴风、暴雨等天气恶劣的日子。

4.2分包人应遵从承包人的施工进度计划和工期要求并配合施工及按合同约定完成分包工作,非分包人原因外,严禁有任何延误。由于分包人自身原因造成本工程工期延误,分包人必须赔偿工期延误造成的*切损失,包括但不限于影响对下*道工序、整体工程竣工、开业、经营、相关影响及*方对发包人的索赔等*切损失或承担不少每天****元的罚款交付于承包人。

4.3除分包人责任原因之外其他承包商造成的进度受阻,分包人需尽力安排抢工措施或其它补救方案,以使本工程按期完工。

4.4作为有经验的合格分包商,签订合同时分包商已充分考虑因下雨、下雪、酷热、严寒、雾霾等自然原因的天气和当地政府因各种原因要求的临时停工 ,上述原因均不视为不可抗力,分包商不会因上述各种原因对承包商进行任何形式的经济和工期索赔、补偿,如发生上述索要事件,每发生*次,承包商有权扣除分包商***元的违约金,违约金从工程结算款中直接扣除。除违约金外,分包商对承包商造成的所有损失,承包商保留追究法律责任的权利。

5 安全措施

5.1乙方务必严格遵守中华人民共和国安全生产法。为保证施工安全所采取的*切必要措施。施工期间乙方须遵守有关工程现场安全设施的条例包括在工地内各通道的安全照明,所有安全措施与责任,均由乙方负责,并须满足甲方和有关政府部门的要求。

5.2乙方须按政府部门要求在日间挂起旗帜、讯号和标记,并在晚间挂起信号灯,保障行人及车辆的安全。

5.3乙方须委任两名常驻工地的具备资格的人员在现场负责施工管理,以保证整项工程在施工期内完全遵守政府有关部门所颁布的安全规则,避免发生任何意外事件,确保所有应当执行的安全预防设施详细方案落实的执行,每周向甲方提交工地施工安全报告。

5.4乙方应为其雇员提供和保持*切所需的防护衣物和设备。

5.5应采用足够的施工措施、保证机械施工、行走安全及现场施工人员的安全。若甲方认为乙方在工地的安全设施或处理方法不符合要求,甲方有权发出停工指令直至修复妥当符合安全规则。停工期内的所有间接及直接损失全部由乙方负责。且工程竣工期限不得因此而获得延长。

5.6乙方的机械严禁直接在工程桩上行走。

5.7如果在工地上的任何人发生人员伤亡之事故,乙方应立即作出合理、合法的处理并即时以书面形式通报有关部门及甲方。

5.8乙方所有机械操作人员,必须持行业管理部门有效证件,人证合*。

5.9乙方司机不按操作规程作业或操作不当所造成人员伤亡和财产损失全由乙方负责。

5.**乙方必须认真执行与甲方签订安全管理协议和消防管理协议。

5.**乙方必须向甲方缴纳安全保证金。

上述工作所涉及的费用视为已包含在乙方承包金额内。按照甲方与乙方签订的安全协议书执行。

6 工程验收 :

6.1施工质量不符合设计要求,要立即停工。返工费用由乙方承担,且工期亦不会延长。

6.2竣工档案编制及验收:

6.3乙方协助甲方编制、验收及报送竣工档案工作。

** 其他

7.1为遵守国家和地方环境保护法律、法规及公司环境方针,完成公司环境目标和指标,保证项目施工生产符合*******认证标准要求。

7.2甲供材料使用:所有甲供材料进场后由乙方保管,若乙方使用量超过双方确认工程量,乙方要按材料单价的1.5倍赔偿甲方。

7.3安全帽由甲方统*提供,费用按照采购价从乙方工程款中扣除,或由乙方采购但样品需甲方认可。

7.4乙方所有施工人员必须统*着装(按甲方标准),费用由乙方承担。

7.5应将法人委托书作为合同附件列入专业合同中,法人委托书应包含委托权限、委托期限等*切工程委托事宜;

7.6按照新《劳动合同法》中的要求,乙方必须与劳动者签订劳务用工合同(计件合同)并要求在项目上备案,同时要求按实名制管理,持卡、刷卡率或出勤率达到***%。如果经公司相关部门和项目查证核实确有乙方未与劳动者签订用工合同的,则给予乙方处罚并清出施工现场;

7.7乙方应与劳动者签订劳务用工合同(计件合同)后,应按照合同法中的规定为劳动者交纳社会保险费用;

7.8乙方在使用劳务用工时,严禁收取劳务工人任何风险抵押金,并且按《劳务合同法》中约定,劳务人员每人每月不得低于当地最低工资标准****/月;并实行实名制管理,为劳务人员办理实名制卡,并做到***%持卡、上下班***%按要求刷卡。具体详情见中建*局第*建筑工程有限公司的《专业分包实名制管理办法》。

7.9如甲方有证据证明乙方未按时支付劳务工工资,经甲方提出,而乙方未在限期内整改的,甲方有权直接向劳务工支付其应得工资。乙方向甲方提供支付工资的名单及金额并有乙方签字盖章;上述金额的总计不应超过乙方实际完成的工程量的劳务人工费,对于上述支付,并首先从其交纳的劳务工资保证金中支付所拖欠的劳务工工资,若保证金数额不足以支付全部拖欠的劳务工工资,应从尚未结清的分包工程款中扣除。乙方有责任向甲方提供正式工程款的发票,且上述支付计入乙方应得工程进度款。对于乙方拖欠劳务工工资,并在发包单位两次提醒后仍不改正,乙方有权解除双方的劳务合同,并将其列入不合格分包商名单。

7.**若因乙方自身原因,更换合同主体(非注销、企业名称变更等法定原因),视作乙方违约,应承担违约责任,合同已签订、未履行,全额扣除乙方所缴纳的履约保证金,合同已签订且部分履行,原单位须按履约保证金的**%上缴罚款,原单位履约保证金全额转入新单位。

7.**因乙方自身原因无故退场,视作乙方违约,甲方有权通知其解除合同并要求赔偿相应损失,同时甲方将扣除乙方合同额的5%作为违约金;若尚未进场施工乙方无故退场,视作乙方违约,应承担违约责任,违约金为合同金额的5%。

7.**工程保修期及保修金约定

工程分包人应根据《建筑工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》及相关规定对工程进行保修;保修期为在工程竣工*方验收合格并出具“工程竣工备案表”之日为止。在工程保修期间,工程分包人要负责其范围内的所有保修事项,如因工程分包人保修范围内而不能保修的,工程承包人可以指派其他人,其费用从工程分包人保修款中扣除。

7.**《*项管理协议》为本合同的附件,另行签订。

具有同等法律效力,乙方应严格执行。

7.**中标人在签订合同前,应缴纳履约保证金*元,此项费用由分公司财务统*收取,专款专用,履约保证金用于安全、质量、工期、履约和队*管理等。履约保证金在项目进行中不予退还,过程中若发生支出由中标人及时补足额度,工程结束结算完毕后方可办理退还手续。退还程序是由投标人提出申请,项目批准后并报分公司经济管理部确认后,由财务部无息退还。

 

合同效力:本补充协议条款与前合同条款有冲突之处,以补充条款为准。


*、词语定义及合同文件

1、词语定义

下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条款所赋予的定义:

1.1 通用条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于分包工程施工的条款。

1.2 专用条款:是承包人与分包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成*致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。

1.3 发包人:指在总包合同协议书中约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.4 承包人:指在总包合同协议书中约定的,被发包人接受的具有工程施工总承包主体资格的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.5 分包人:指在本分包合同协议书中约定的,被承包人接受的具有分包该工程资格的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.6 总包工程:指由发包人和承包人在总包合同协议书中约定的承包范围内的工程。

1.7 分包工程:指由承包人和分包人在本合同协议书中约定的分包范围内的工程。

1.8 工程师:指在总包合同中约定的由工程监理单位委派的工程师或发包人指定的履行总包合同的代表,其具体身份和职权由发包人和承包人在总包合同专用条款中约定。

1.9 ***理:指承包人在总包合同专用条款和本合同专用条款中指定的负责施工管理、履行总包合同及本合同的代表。

1.** 分包***理:指由分包人在分包合同专用条款中指定的负责施工管理和履行分包合同的代表。

1.** 总包合同:指发包人与承包人之间签订的施工总承包合同,由协议书、通用条款和专用条款组成。

1.** 总包合同条款:指中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局于****年修订印发的《建设工程施工合同文本》(建建〔****〕***号)中的施工合同通用条款,以及经发包人和承包人协商*致的专用条款。

1.** 分包合同:指承包人和分包人之间签订的施工专业分包合同,由协议书、通用条款和专用条款组成。

1.** 工程建设标准:指与分包工程相关的工程建设标准,以及经承包人确认的,对工程建设标准进行的任何修改或增补。

1.** 图纸:指由承包人提供的符合总包合同要求及分包合同需要的所有图纸、计算书、配套说明以及相关的技术资料。

1.** 报价书:指由分包人根据分包合同的规定,为完成分包工程,向承包人提出的分包合同报价。在承包人采用招标方式确定分包人时,该报价书应与中标通知书中的中标***致。

1.** 中标通知书:指由承包人发出的确定分包人中标的通知。

1.** 开工日期:指承包人和分包人在本合同协议书中约定的,分包人开始施工的绝对或相对的日期。

1.** 竣工日期:指承包人和分包人在本合同协议书中约定的,分包人完成分包工程的绝对或相对的日期。

1.** 合同价款:指承包人与分包人在本合同协议书中约定,承包人用以支付分包人按照分包合同完成分包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

1.** 追加合同价款:指在分包合同履行过程中发生需要增加合同款项的情况,经承包人确认后,按双方约定的计算合同价款的方法增加的合同价款。

1.** 施工场地:指由承包人提供的用于分包工程施工的场所,以及承包人在现场总平面图中具体指定的供分包人施工使用的任何其他场所。

1.** 书面形式:指分包合同、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

1.** 违约责任:指合同*方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定内容,所应承担的责任。

1.** 索赔:指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失,向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。

1.** 不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

1.**小时或天:本合同中规定按小时计算时间的,从事件有效开始时计算(不扣除休息时间);规定按天计算时间的,开始当天不计入,从次日开始计算。时限的最后*天是休息日或者其他法定节假日的,以休息日或节假日次日为时限的最后*天,但竣工日期除外。时限的最后*天的截止时间为当日**时。

2、合同文件及解释顺序

2.1 合同文件应能互相解释,互为说明。除本合同专用条款另有约定外,组成本合同的文件及优先解释顺序如下:

1)本合同协议书;

2)中标通知书(如有时);

3)分包人的投标函及报价书;

4)除总包合同工程价款之外的总包合同文件;

5)本合同专用条款;

6)本合同通用条款;

7)本合同工程建设标准、图纸;

8)合同履行过程中,承包人和分包人协商*致的其他书面文件。

2.2 当合同文件内容出现含糊不清或不相*致时,应在不影响工程正常进行的情况下,由分包人和承包人协商解决。双方协商不成时,按本合同通用条款第**条关于争议的约定处理。

3、语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准

3.1 语言文字

除本合同专用条款中另有约定,本合同文件使用的语言文字应与总包合同文件使用的语言文字相同。

3.2 适用法律和行政法规

除本合同专用条款中另有约定,本合同适用的法律、法规应与总包合同中规定适用的法律、法规相同。需要明示的法律、行政法规在专用条款内约定。

3.3 适用工程建设标准

双方在本合同专用条款内约定适用的工程建设标准的名称;本合同专用条款没有具体约定的,应使用总包合同中所规定的与分包工程有关的工程建设标准。承包人应按本合同专用条款约定的时间向分包人提供*式两份约定的工程建设标准。

本合同中没有相应工程建设标准的,应由承包人按照本合同专用条款约定的时间向分包人提出施工技术要求,分包人按约定的时间和要求提出施工工艺,经承包人确认后执行。

4、图纸

4.1 承包人应按照本合同专用条款约定的日期和套数,向分包人提供图纸。分包人需要增加约定以外图纸套数的,承包人应代为复制,复制费用由分包人承担;如根据总包合同,承包人对工程图纸负有保密义务的,分包人应负责分包工程范围内图纸的保密工作,分包人的保密义务在分包合同终止后,应当继续履行。

4.2 如分包工程的图纸不能完全满足施工需要,并且承包人委托分包人进行深化施工图设计的,分包人应在其设计资质等级和业务允许的范围内,在原分包工程图纸的基础上,根据国家有关工程建设标准进行深化设计,分包人的深化设计须经过承包人确认后方可进行施工。如分包人不具备相应的设计资质,应由承包人委托具有相应资质的单位进行深化设计。分包人应对自行设计的图纸负有全部的法律责任。

关于承包人委托分包人进行深化施工图设计的范围及发生的费用,双方应在专用条款中约定。

4.3 承包人提供的图纸不能满足分包工程施工需要时,双方在专用条款内约定复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸等的责任和费用承担。

*、双方*般权利和义务

5、总包合同

5.1 分包人对总包合同的了解

承包人应提供总包合同(有关承包工程的**内容除外)供分包人查阅。当分包人要求时。承包人应向分包人提供*份总包合同(有关承包工程的**内容除外)的副本或复印件。分包人应全面了解总包合同的各项规定(有关承包工程的**内容除外)。

5.2 分包人对有关分包工程的责任

除本合同条款另有约定,分包人应履行并承担总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务与责任,同时应避免因分包人自身行为或疏漏造成承包人违反总包合同中约定的承包人义务的情况发生。

5.3 分包人与发包人的关系

分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令。未经承包人允许,分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系,分包人不得直接致函发包人或工程师,也不得直接接受发包人或工程师的指令。如分包人与发包人或工程师发生直接工作联系,将被视为违约,并承担违约责任。

6、指令和决定

6.1 承包人指令

就分包工程范围内的有关工作,承包人随时可以向分包人发出指令,分包人应执行承包人根据分包合同所发出的所有指令。分包人拒不执行指令,承包人可委托其他施工单位完成该指令事项,发生的费用从应付给分包人的相应款项中扣除。

6.2 发包人或工程师指令

就分包工程范围内的有关工作,分包人应执行经承包人确认和转发的发包人或工程师发出的所有指令和决定。

7、***理

7.1 ***理的姓名、职称在本合同专用条款内写明。

7.2 ***理可授权具体的管理人员行使自己的部分权利,并在认为有必要时可撤回授权,授权和撤回均应提前7天以书面形式通知分包人,委派书及撤回通知作为分包合同的附件。

7.3 承包人所发出的指令、通知,由***理(或其授权人)签字后,以书面形式交给分包人,分包***理在回执上签署自己的姓名及收到时间后生效。确有必要时,***理可发出口头指令,并在**小时内给予书面确认。***理在**小时后未予书面确认的,分包人应于承包人发出口头指令后7天内提出书面确认要求,***理在分包人提出确认要求后7天内不予答复,应视为分包人要求已被确认。分包人认为承包人指令不合理,应在收到指令后**小时内提出书面申告,承包人在收到分包人申告后**小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定,并以书面形式通知分包人。紧急情况下,***理可发出要求分包人立即执行的指令,分包人如有异议也应执行。如承包人发出错误的指令,并给分包人造成经济损失的,则承包人应给予分包人相应的补偿,但因分包人违反分包合同引起的损失除外。

7.4 ***理应按分包合同的约定,及时向分包人提供所需的指令、批准、图纸并履行其它约定的义务,否则分包人应在约定时间后**小时内将具体要求、需要的理由及延误的后果通知承包人,***理在收到通知后**小时内不予答复,应承担因延误造成的损失。

7.5 承包人如需更换***理,应至少提前7天以书面形式通知分包人,后任继续行使前任的职权,履行前任的义务。

8、分包***理

8.1 分包***理的姓名、职称在本合同专用条款内写明。

8.2 分包人依据合同发出的请求和通知,以书面形式由分包***理签字后送交***理,***理在回执上签署姓名和收到的时间后生效。

8.3 分包***理按***理批准的施工组织设计(或施工方案)和依据分包合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与***理取得联系时,分包***理应采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施,并在采取措施后**小时内向***理送交报告。责任在承包人或第*人,由承包人承担由此发生的追加合同价款,相应顺延工期;责任在分包人,由分包人承担费用,不顺延工期。

8.4 分包人如需更换分包***理,应至少提前7天以书面形式通知承包人,并征得承包人同意。后任继续行使前任的职权,履行前任的义务。

8.5 承包人可与分包人协商,建议更换其认为不称职的分包***理。

9、承包人的工作

9.1 承包人应按本合同专用条款约定的内容和时间,*次或分阶段完成下列工作:

1)向分包人提供根据总包合同由发包人办理的与分包工程相关的各种证件、批件、各种相关资料,向分包人提供具备施工条件的施工场地。

2)按本合同专用条款约定的时间,组织分包人参加发包人组织的图纸会审,向分包人进行设计图纸交底。

3)提供本合同专用条款中约定的设备和设施,并承担因此发生的费用。

4)随时为分包人提供确保分包工程的施工所要求的施工场地和通道等,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通。

5)负责整个施工场地的管理工作,协调分包人与同*施工场地的其它分包人之间的交叉配合,确保分包人按照经批准的施工组织设计进行施工。

6)承包人应做的其他工作,双方在本合同专用条款内约定。

9.2 承包人未履行前款各项义务,导致工期延误或给分包人造成损失的,承包人赔偿分包人的相应损失,顺延延误的工期。

**、分包人的工作

**.1 分包人应按本合同专用条款约定的内容和时间,完成下列工作:

1)分包人应按照分包合同的约定,对分包工程进行设计(分包合同有约定时)、施工、竣工和保修。分包人在审阅分包合同和(或)总包合同时,或在分包合同的施工中,如发现分包工程的设计或工程建设标准、技术要求存在错误、遗漏、失误或其它缺陷,应立即通知承包人。

2)按照本合同专用条款约定的时间,完成规定的设计内容,报承包人确认后在分包工程中使用。承包人承担由此发生的费用。

3)在本合同专用条款约定的时间内,向承包人提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表。分包人不能按承包人批准的进度计划施工时,应根据承包人的要求提交*份修订的进度计划,以保证分包工程如期竣工。

4)分包人应在专用条款约定的时间内,向承包人提交*份详细施工组织设计,承包人应在专用条款约定的时间内批准,分包人方可执行。

5)遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全文明生产等的管理规定,按规定办理有关手续,并以书面形式通知承包人,承包人承担由此发生的费用,因分包人责任造成的罚款除外。

6)分包人应允许承包人、发包人、工程师及其*方中任何*方授权的人员在工作时间内,合理进入分包工程施工场地或材料存放的地点,以及施工场地以外与分包合同有关的分包人的任何工作或准备的地点,分包人应提供方便。

7)已竣工工程未交付承包人之前,分包人应负责已完分包工程的成品保护工作,保护期间发生损坏,分包人自费予以修复;承包人要求分包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款,双方在本合同专用条款内约定。

8)分包人应做的其他工作,双方在本合同专用条款内约定。

**.2 分包人未履行前款各项义务,造成承包人损失的,分包人赔偿承包人有关损失。

**、总包合同解除

**.1 如在分包人没有全面履行分包合同义务之前,总包合同解除,则承包人应及时通知分包人解除分包合同,分包人接到通知后应尽快撤离现场。

**.2 因本合同第**.1款原因终止分包合同,分包人可以得到:已完工程价款、分包人员工的遣散费、*次搬运费等补偿。如本合同第**.1款约定的总包合同终止是因为分包人的严重违约,则只能得到已完工程价款补偿。

**.3 在本合同第**.1款解除分包合同的情况下,分包人经承包人同意为分包工程已采购或已运至施工场地的材料设备,应全部移交给承包人,由承包人按本合同专用条款约定的**支付给分包人。

**、转包与再分包

**.1 除**.2款规定的情况外,分包人不得将其承包的分包工程转包给他人,也不得将其承包的分包工程的全部或部分再分包给他人。如分包人将其承包的分包工程转包或再分包,将被视为违约,并承担违约责任。

**.2 分包人经承包人同意可以将劳务作业再分包给具有相应专业分包资质的专业分包企业。

**.3 分包人应对再分包的劳务作业的质量等相关事宜进行督促和检查,并承担相关连带责任。

*、工期

**、开工与延期开工

**.1 分包人应当按照本合同协议书约定的开工日期开工。分包人不能按时开工,应当不迟于本合同协议书约定的开工日期前5天,以书面形式向承包人提出延期开工的理由。承包人应当在接到延期开工申请后的**小时内以书面形式答复分包人。承包人在接到延期开工申请后**小时内不答复,视为同意分包人要求,工期相应顺延。承包人不同意延期要求或分包人未在规定时间内提出延期开工要求,工期不予顺延。

**.2 因承包人原因不能按照本合同协议书约定的开工日期开工,***理应以书面形式通知分包人,推迟开工日期。承包人赔偿分包人因延期开工造成的损失,并相应顺延工期。

**、工期延误

**.1 因下列原因之*造成分包工程工期延误,经***理确认,工期相应顺延:

1)承包人根据总包合同从工程师处获得与分包合同相关的竣工时间延长;

2)承包人未按本合同专用条款的约定提供图纸、开工条件、设备设施、施工场地;

3)承包人未按约定日期支付工程预付款、进度款,致使分包工程施工不能正常进行;

4)***理未按分包合同约定提供所需的指令、批准或所发出的指令错误,致使分包工程施工不能正常进行;

5)非分包人原因的分包工程范围内的工程变更及工程量增加;

6)不可抗力的原因;

7)本合同专用条款中约定的或***理同意工期顺延的其他情况。

**.2 分包人应在**.1款约定情况发生后**天内,就延误的工期以书面形式向承包人提出报告。承包人在收到报告后**天内予以确认,逾期不予确认也不提出修改意见,视为同意顺延工期。

**、暂停施工

**.1 发包人或工程师认为确有必要暂停施工时,应以书面形式通过承包人向分包人发出暂停施工指令,并在提出要求后**小时内提出书面处理意见。分包人停工和复工程序以及暂停施工所发生的费用,按总包合同相应条款履行。

**、工程竣工

**.1 分包人应按照本合同协议书约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工。

**.2 因分包人原因不能按照本合同协议书约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工的,分包人承担违约责任。

**.3 提前竣工程序按总包合同相应条款履行。

*、质量与安全

**、质量检查与验收

**.1 分包工程质量应达到本合同协议书和本合同专用条款约定的工程质量标准,质量评定标准按照总包合同相应条款履行。因分包人原因工程质量达不到约定的质量标准,分包人应承担违约责任,违约金计算方法或额度在本合同专用条款内约定。

**.2 双方对工程质量的争议,按照总包合同相应的条款履行。

**.3 分包工程的检查、验收及工程试车等,按照总包合同相应的条款履行。分包人应就分包工程向承包人承担总包合同约定的承包人应承担的义务,但并不免除承包人根据总包合同应承担的总包质量管理的责任。

**.4 分包人应允许并配合承包人或工程师进入分包人施工场地检查工程质量。

**、安全施工

**.1 分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按照安全标准组织施工,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

**.2 在施工场地涉及危险地区或需要安全防护措施施工时,分包人应提出安全防护措施,经承包人批准后实施,发生的相应费用由承包人承担。

**.3 发生安全事故,按照总包合同相应条款处理。

*、合同价款与支付

**、合同价款及调整

**.1 招标工程的合同价款由承包人与分包人依据中标通知书中的中标**在本合同协议书内约定;非招标工程的合同价款由承包人与分包人依据工程报价书在本合同协议书内约定。

**.2 分包工程合同价款在本合同协议书内约定后,任何*方不得擅自改变。下列*种确定合同价款的方式,双方可在本合同专用条款内约定采用其中*种(应与总包合同约定的方式*致):

1)固定**。双方在本合同专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法,在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整方法,应当在专用条款内约定。

2)可调**。合同价款可根据双方的约定而调整,双方在本合同专用条款内约定合同价款调整方法。

3)成本加酬金。合同价款包括成本和酬金两部分,双方在本合同专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法。

**.3 可调**计价方式中合同价款的调整因素包括:

1)法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款;

2)工程造价管理部门公布的**调整;

3)*周内非分包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;

4)双方约定的其他因素。

**.4 分包人应当在**.3款情况发生后**天内,将调整原因、金额以书面形式通知承包人,承包人确认调整金额后作为追加合同价款,与工程价款同期支付。承包人收到通知后**天内不予确认也不提出修改意见,视为已经同意该项调整。

**.5 分包合同价款与总包合同相应部分价款无任何连带关系。

**、工程量的确认

**.1分包人应按本合同专用条款约定的时间向承包人提交已完工程量的报告,承包人接到报告后7天内自行按设计图纸计量或报经工程师计量。承包人在自行计量或由工程师计量前**小时应通知分包人,分包人为计量提供便利条件并派人参加。分包人收到通知后不参加计量,计量结果有效,作为工程价款支付的依据;承包人不按约定时间通知分包人,致使分包人未能参加计量,计量结果无效。

**.2 承包人在收到分包人报告后7天内未进行计量或因工程师的原因未计量的,从第8天起,分包人报告中开列的工程量即视为被确认,作为工程价款支付的依据。

**.3 分包人未按本合同专用条款约定的时间向承包人提交已完工程量报告,或其所提交的报告不符合承包人要求且未做整改的,承包人不予计量。

**.4 对分包人自行超出设计图纸范围和因分包人原因造成返工的工程量,承包人不予计量。

**、合同价款的支付

**.1 实行工程预付款的,双方应在本合同专用条款内约定承包人向分包人预付工程款的时间和数额,开工后按约定的时间和比例逐次扣回。

**.2 在确认计量结果后**天内,承包人应按专用条款约定的时间和方式,向分包人支付工程款(进度款)。按约定时间承包人应扣回的预付款,与工程款(进度款)同期结算。

**.3 分包合同约定的工程变更调整的合同价款、合同价款的调整、索赔的价款或费用以及其他约定的追加合同价款,应与工程进度款同期调整支付。

**.4 承包人超过约定的支付时间不支付工程款(预付款、进度款),分包人可向承包人发出要求付款的通知。

**.5 承包人不按分包合同约定支付工程款(预付款、进度款),导致施工无法进行,分包人可停止施工,由承包人承担违约责任。

*、工程变更

**、工程变更

**.1 分包人应根据以下指令,以更改、增补或省略的方式对分包工程进行变更:

1)工程师根据总包合同作出的变更指令。该变更指令由工程师作出并经承包人确认后通知分包人;

2)除上述(1)项以外的承包人作出的变更指令。

**.2 分包人不执行从发包人或工程师处直接收到的未经承包人确认的有关分包工程变更的指令。如分包人直接收到此类变更指令,应立即通知***理并向***理提供*份该直接指令的复印件。***理应在**小时内提出关于对该指令的处理意见。

**.3 分包工程变更价款的确定应按照总包合同的相应条款履行。分包人应在工程变更确定后**天内向承包人提出变更分包工程价款的报告,经承包人确认后调整合同价款。

**.4 分包人在双方确定变更后**天内不向承包人提出变更分包工程价款的报告,视为该项变更不涉及合同价款的变更。

**.5 承包人在收到变更分包工程价款报告之日起**天内予以确认,无正当理由逾期未予确认时,视为该报告已被确认。

*、竣工验收及结算

**、竣工验收

**.1 分包工程具备竣工验收条件的,分包人应向承包人提供完整的竣工资料及竣工验收报告。双方约定由分包人提供竣工图的,应在专用条款内约定提交日期和份数。

**.2 承包人应在收到分包人提供的竣工验收报告之日起3日内通知发包人进行验收,分包人应配合承包人进行验收。根据总包合同无需由发包人验收的部分,承包人应按照总包合同约定的验收程序自行验收。发包人未能按照总包合同及时组织验收的,承包人应按照总包合同规定的发包人验收的期限及程序自行组织验收,并视为分包工程竣工验收通过。

**.3 分包工程竣工验收未能通过且属于分包人原因的,分包人负责修复相应缺陷并承担相应的质量责任。

**.4 分包工程竣工日期为分包人提供竣工验收报告之日。需要修复的,为提供修复后竣工报告之日。

**、竣工结算及移交

**.1 分包工程竣工验收报告经承包人认可后**天内,分包人向承包人递交分包工程竣工结算报告及完整的结算资料,双方按照本合同协议书约定的合同价款及本合同专用条款约定的合同价款调整内容,进行工程竣工结算。

**.2 承包人收到分包人递交的分包工程竣工结算报告及结算资料后**天内进行核实,给予确认或者提出明确的修改意见。承包人确认竣工结算报告后7天内向分包人支付分包工程竣工结算价款。分包人收到竣工结算价款之日起7天内,将竣工工程交付承包人。

**.3 承包人收到分包工程竣工结算报告及结算资料后**天内无正当理由不支付工程竣工结算价款,从第**天起按分包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息,并承担违约责任。

**、质量保修

**.1 在包括分包工程的总包工程竣工交付使用后,分包人应按国家有关规定对分包工程出现的缺陷进行保修,具体保修责任按照分包人与承包人在工程竣工验收之前签订的质量保修书执行。

*、违约、索赔及争议

**、违约

**.1 当发生下列情况之*时,视为承包人违约:

1)本合同通用条款第**.5款提到的承包人不按分包合同的约定支付工程预付款、工程进度款,导致施工无法进行;

2)本合同通用条款第**.3款提到的承包人不按分包合同的约定支付工程竣工结算价款;

3)承包人不履行分包合同义务或不按分包合同约定履行义务的其他情况。

承包人承担违约责任,赔偿因其违约给分包人造成的经济损失,顺延延误的工期。双方在本合同专用条款内约定承包人赔偿分包人损失的计算方法或承包人应当支付违约金的数额。

**.2 当发生下列情况之*时,视为分包人违约:

1)本合同通用条款第5.3款提到的如分包人与发包人或工程师发生直接工作联系;

2)本合同通用条款第**.1款提到的分包人将其承包的分包工程转包或再分包;

3)本合同通用条款第**.2款提到的因分包人原因不能按照本合同协议书约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工的;

4)本合同通用条款第**.1款提到的因分包人原因工程质量达不到约定的质量标准;

5)分包人不履行分包合同义务或不按分包合同约定履行义务的其他情况。

分包人承担违约责任,赔偿因其违约给承包人造成的经济损失。双方在本合同专用条款内约定分包人赔偿承包人损失的计算方法或分包人应当支付违约金的数额。

**.3 分包人违反本合同可能产生的后果

如分包人有违反分包合同的行为,分包人应保障承包人免于承担因此违约造成的工期延误、经济损失及根据总包合同承包人将负责的任何赔偿费,在此情况下,承包人可从本应支付分包人的任何价款中扣除此笔经济损失及赔偿费,并且不排除采用其它补救方法的可能。

**、索赔

**.1 当*方向另*方提出索赔时,要有正当的索赔理由,且有索赔事件发生时的有效证据。

**.2 承包人未能按分包合同的约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由承包人承担责任的其他情况,造成工期延误和(或)分包人不能及时得到合同价款或分包人的其他经济损失,分包人可按总包合同约定的程序以书面形式向承包人索赔。

**.3 在分包工程施工过程中,如分包人遇到不利外部条件等根据总包合同可以索赔的情况,分包人可按照总包合同约定的索赔程序通过承包人提出索赔要求。在承包人收到分包人索赔报告后**天内给予分包人明确的答复,或要求进*步补充索赔理由和证据。索赔成功后,承包人应将相应部分转交分包人。

分包人应按照总包合同的规定及时向承包人提交分包工程的索赔报告,以保证承包人可以及时向发包人进行索赔。承包人在**天内未能对分包人的索赔报告给予答复,视为分包人的索赔报告已经得到批准。

**.4 承包人根据总包合同的约定向工程师递交任何索赔意向通知或其它资料,要求分包人协助时,分包人应就分包工程方面的情况,以书面形式向承包人发出相关通知或其它资料以及保持并出示同期施工记录,以便承包人能遵守总包合同有关索赔的约定。

分包人未予积极配合,使得承包人涉及到分包工程的索赔未获成功,则承包人可在按分包合同约定应支付给分包人的金额中扣除上述本应获得的索赔款项中适当比例的部分。

**、争议

**.1 承包人分包人在履行合同时发生争议,可以和解或者要求有关部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的,双方可以在本合同专用条款内约定以下*种方式解决争议:

1)双方达成仲裁协议,向约定的仲裁委员会申请仲裁;

2)向有管辖权的人民法院起诉。

**.2 发生争议后,除非出现下列情况,双方应继续履行合同,保持分包工程施工连续,保护好已完工程:

1)单方违约导致合同确已无法履行,双方协议停止施工;

2)调解要求停止施工,且为双方接受;

3)仲裁机构要求停止施工;

4)法院要求停止施工。

*、保障、保险及担保

**、保障

**.1 除应由承包人承担的风险外,分包人应保障承包人免于承受在分包工程施工过程中及修补缺陷引起的下列损失、索赔及与此有关的索赔、诉讼、损害赔偿:

1)人员的伤亡;

2)分包工程以外的任何财产的损失或损害。

上列损失应由造成损失的责任方承担。

**.2 承包人应保障分包人免于承担与下列事宜有关的索赔、诉讼、损害赔偿费、诉讼费、指控费和其它开支:

1)按分包合同约定,实施和完成分包合同以及保修过程当中所导致的无法避免的对财产的损害;

2)由于发包人、承包人或其它分包商的行为或疏忽造成的人员伤亡或财产损失或损害,或与此相关的索赔、诉讼等。

上列损失应由造成损失的责任方承担。

**、保险

**.1 承包人应为运至施工场地内用于分包工程的材料和待安装设备办理保险。发包人已经办理的保险视为承包人办理的保险。

**.2 分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。

**.3 保险事故发生时,承包人分包人均有责任尽力采取必要的措施,防止或者减少损失。

**.4 具体投保内容和相关责任,承包人分包人在本合同专用条款内约定。

**、担保

**.1 如分包合同要求承包人向分包人提供支付担保时,承包人应与分包人协商担保方式和担保额度,在本合同专用条款内约定。

**.2 如分包合同要求分包人向承包人提供履约担保时,分包人应与承包人协商担保方式和担保额度,在本合同专用条款内约定。

**.3 分包人提供的履约担保,不应超过总包合同中承包人向发包人提供的履约担保的额度。

*、其他

**、材料设备供应

**.1 有关材料设备供应的数量、程序及责任均按总包合同中发包人与承包人的有关约定履行。

**.2 总包合同约定就分包工程部分由发包人供应的材料设备,视为承包人供应的材料设备。

**.3 除**.2款外的材料设备应由分包人按照本合同专用条款的约定采购,并提供产品合格证明,承包人不得指定生产厂或供应商。

**、文物

**.1 承包人根据总包合同,应将涉及分包人施工场地以内需要保护的文物或古树名木通知分包人,分包人在施工中应认真保护,需要采取保护措施时,由承包人承担所需费用。

**.2 分包人在其施工场地内发现文物,应采取保护措施,并按照总包合同约定的时间和程序报告承包人。

**、不可抗力

**.1 不可抗力包括的范围以及事件处理同总包合同相应条款。

**.2 不可抗力事件发生涉及分包人施工场地的,分包人应立即通知承包人,在力所能及的条件下,迅速采取措施,尽力减少损失。

**.3 分包人承担自身的人员和财产的损失。

**.4 因合同*方延迟履行合同后发生不可抗力的,不能免除延迟履行方的相应责任。

**、分包合同解除

**.1 承包人和分包人协商*致,可以解除分包合同。

**.2 发生本合同通用条款**.5款情况,停止施工超过**天,承包人仍不支付工程款(预付款、进度款),分包人有权解除合同。

**.3 如分包人再分包或转包其承包的工程,承包人有权解除合同。

**.4 有下列情形之*的,承包人分包人可以解除合同:

1)因不可抗力导致合同无法履行;

2)因*方违约(包括因发包人原因造成工程停建或缓建)导致合同无法履行。

**.5 分包合同解除程序以及善后处理均按总包合同相应条款履行。

**.6 分包合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算条款的效力。

**、合同生效与终止

**.1 承包人分包人在本合同协议书中约定合同生效方式。

**.2 承包人分包人履行合同全部义务,竣工结算价款支付完毕,分包人向承包人交付竣工的分包工程后,本合同即告终止。

**.3 分包合同的权利义务终止后,承包人分包人应遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务。

**、合同份数

**.1 本合同正本两份,具有同等效力,由承包人分包人分别保存*份。

**.2 本合同副本份数,由双方根据需要在本合同专用条款内约定。

**、补充条款

双方根据有关法律、行政法规规定,结合工程实际,经协商*致后,可对本合同通用条款内容具体化、补充或修改,在本合同专用条款内约定。


附件* *项协议

*、项目管理目标及质量管理条例

* 项目管理目标

1 质量目标及方针

质量目标:满足国家、北京市及建筑行业现行规范、标准要求。

管理方针:精心施工 预防监控 遵规守法 诚信至上 以人为本 追求卓越

2 工期目标

根据整上工程施工的具体筹划,为确保工期总目标的实现,对分阶段工期目标控制如下:按照工程施工总进度计划配合安装随主体结构进度完成。

3 安全文明施工目标:

1、杜绝A级*般及以上生产安全事故,遏制B级*般及以下事故。

2、杜绝*般及以上火灾事故,不发生因火灾事故导致的人员伤亡事故。

3、重伤事故率≤0.**%;轻伤事故率≤0.3%。

4、确保不受到住建部、地方政府通报及处罚事件,主流媒体负面报道事件。5、确保不因安全生产问题而导致局、公司安全生产许可证被暂扣或受到地方政府扣分等行政处罚等事件

6、北京市绿色施工安全文明工地

7、*局观摩工地

4 环境管理目标及方针

管理方针:精心施工 预防监控 遵规守法 诚信至上 以人为本 追求卓越

管理目标:杜绝环境污染,美化施工周边环境,营建“花园式工地“

* 质量标准

分部分项工程施工完毕后严格按照质量检查规范中的列项进行检查,实行质量*检制,国家标准及安装工程施工质量验收规范。

1、质量分析会制度:每周星期*下午4点**分,在项目会议室参加由项目总工组织的质量分析会,会议主要是针对上*周在工程施工过程中所发生的频率较多的质量问题,从人、机、料、法、环、测等方面进行分析,作出整改要求并限期整改,并制定处理及预防措施,不按时参加视为违反入会制度,按照处罚条例第**条进行处罚;

2、*检制制度:在施工过程中严格遵守验收程序,分包必须配备专业质检员,专业质检员带领班组长进行自检→报工长验收→项目质检员→监理验收,合格后方可进行下*道工序。

3、样板引路制度:分包在进行分部、分项工程时首先按照方案及交底制作样板,实施样板引路,待甲方、监理、总包验收合格后方可继续施工;

4、实测实量制度:对现场施工的分项进行实测实量,对不合格的分项严格执行整改。

5、旁站制度:所有大的分项、分部工程,监理、总包工长及质检、分包***理及质检必须旁站监督,总包工长填写旁站监督记录,做出表格进行会签;

6、内业管理制度:分包进场所需给总包提供的资质证明等资料、平时的自互检资料等必须及时上报。

7、分包的质检员必须认真填写自互检,并在自检后填写完毕后交项目质检部;

8、为完成质量目标给出以下奖惩规定如下;

1、重视质量,不违章指挥,不对抗质量检查人员执行公务,分项工程*次通过率达到**%以上的,每个分部工程完成后,奖生产或管理人员***-***元。

2、图纸、工艺标准,施工技术措施操作接受质检人员提出改进意见,分项工程*次通过率达到**%以上的,每个分部工程完成后,奖施工操作人员和生产人员***-***元。

3、认真负责、坚持原则、坚守岗位、严守职责,发现问题及时督促整改分管区域内不发生质量事故、质量通病得到较好治理,分项工程*次通过率达到**%以上的,每个分部工程完成以后,奖施工队***-***元。

4、每月将对分包所有工种进行打分评比,根据在这个月中所完成的质量,整改落实情况来进行打分,凡排名第*者奖励班主***-***元。

5、分部位、分班组对实测实量数据进行总结,对实测实量*次合格率达到**%以上的进行奖励***元。

1、视质量违章指挥,对抗质检人员履行检查任务造成不良后果的生产人员或管理人员视情节轻重罚款***-***元。

2、对不按图纸、工艺标准、质量标准、施工技术措施操作,拒不接受质量检查人员提出的整改意见,造成不良后果的生产人员或管理人员,视情节轻重罚款***-***元。

3、对不认真操作,粗制滥造,偷工减料的施工(生产)操作人员或班组处罚***-****元,情节严重从重罚款。

4、不负责任,不坚持原则,发现问题不督促整改,分管区域内经常发生质量事故,发现问题不及时反映的质量检验人员罚款***-***元。

5、*般质量事故,罚分包队****-****元,发生重大质量事故,责任人按有关规定进行重罚。

6、未能严格执行“*检制”,不执行检查验收程序的,对工序质量及分项质量造成隐患的以***~***元。

7、分包队不能实现项目质量目标的,严格按合同执行处罚。

8、分包队质量检查员必须积极组织验收工作,配合项目工程质量的验收,*次报验不合格,对分包单位处以***∕次罚款,第*次报验不合格,对分包单位处以***元罚款,质检员处以***元∕次罚款,累计超过*次报验不合格的质量检查员清退出现场,分包单位必须另行安排质检人员,并满足项目要求。

9、不履行质量检查验收程序,擅自进行下*道工序施工的,对分包队处以***-****元罚款。

**、发生重大工程质量事故隐瞒不报、谎报或者拖延报告期限的,对分包单位处以****元罚款。

**、对总包质检部发出的质量整改通知单不整改或整改不完的处以***-****元罚款。

**、各外联队在未接到项目技术部及试验员的各种复试报告合格通知前,任何部门任何人*律不得私自组织分项分部工程的施工。否则对责任人处***元罚款。如因此造成质量问题及质量事故的责任人交上级部门处理。

**、对只抓进度,不抓质量,不组织工序自检,隐蔽验收的管理人员罚款***元。

**、进场材料必须报验,材料、成品、构件、器材无材质证明、试验报告、合格证,材料质量低劣者,罚款***-****元。

**、发现不合格材料入场的单位,项目将对其进行***~****元罚款处理。如现场发现施工队堆放和储存不合格材料罚款***~****元,使用不符合要求的水泥拌制砂浆已进入工程实体施工的罚款****~****元,并且将使用不合格砌筑砂浆进行施工的墙体,墙面全部拆除;

**、梁、板、柱、墙、受力钢筋的型号、根数、间距、排距、保护层厚度必须符合设计及规范要求。对于漏放、错放受力主筋、主筋移位严重,搭接、锚固长度严重不足的每处罚款***元,直螺纹接头严重露丝每个接头罚款**元,对于漏放钢筋保护层垫块每块罚款5元。

**、模板安装必须依据模板安装施工方案,技术交底进行施工,确保模板的位置、轴线、标高、垂直度。对于模板刚度不足,支撑不牢,变形、拼缝不严密、几何尺寸不准确、错台、涨模、跑模等质量问题每处对木工班罚款***-****元.

**、为保证商品混凝土的质量,商品混凝土进场后如有问题,必须向项目试验员和技术总工反映处理,严禁私自往商品混凝土加水,*经发现对作业人员罚款****元。

**、为了确保混凝土的浇筑质量,保证主体结构安全。混凝土施工必须严格按照混凝土施工方案,工长的技术底进行施工。如发生蜂窝、麻面、孔洞、冷缝、露筋,漏振等混凝土质量通病,每处对混凝土班组罚款***-****元.

**、为保证混凝土强度,混凝土终凝后要及时安排专人浇水养护。如在冬季施工必须按冬施要求保温,否则我们将每天按***元对施工队进行处罚。

**、墙体砌筑质量要求在“填充墙砌体*般尺寸允许偏差”规定范围之内,加气混凝土砌块水平和垂直灰缝砂浆饱满度≥**%,水平灰缝厚度****,垂直灰缝宽度****,超出相关质量规定的自行检查整改,整改不到位影响验收的罚款***~****元;

**、构造柱、圈梁、过梁、抱框钢筋安装必须符合图纸和规范要求,过梁钢筋必须要根据‘现浇过梁截面配筋表’施工,砌筑墙体拉结筋位置、转角处和交接处拉结筋设置要符合要求,且必须设置通长拉结筋,不符合要求处自行检查整改,整改不到位影响验收的罚款***~****元;

**、*次结构钢筋安装完成后报工长,工长检查符合要求后报质检部验收,验收合格后,报监理验收合格后,才允许安装模板,擅自进行下*道工序施工的,对分包队处以***-****元罚款;

**、合模板前海绵条要粘贴到位防止漏浆,对未贴海绵条的构造柱每*处处罚***元;

**、浇筑混凝土必须振捣密实,防止和减少外观出现蜂窝、麻面、露筋和孔洞等质量缺陷。振捣不到位出现外观质量缺陷的罚款***~****元,对使用不合格混凝土和出现较严重质量缺陷的必须返工拆除并从重处罚;

**、每完成*项工序要填写自互检记录,交工长签字核实后留*份质检部存底,自互检上交不及时的少*份罚款**元。

**、*次结构植筋的深度、强度以及植筋胶必须符合要求,对不合格的植筋,除全部返工重新植筋外,将处以***-****元罚款;

**、墙体砌筑完毕后必须7天后方可进行小灰砖斜砌,以防止墙体下沉后顶部产生裂缝,对未按要求施工的部位除全部拆除外,将处以***-****元罚款;

**、墙体在抹灰施工前必须弹设各房间的方正线,将灰饼、铁丝网、墙面垃圾清理完毕后,工长工长检查符合要求后报质检部验收,验收合格后,报监理验收合格后,方可进行下*步施工,擅自进行下*道工序施工的,对分包队处以***-****元罚款;

**、墙面抹灰完毕后,必须洒水养护7天以上,自行检查墙面空鼓、开裂、露网、垂直度、平整度,并进行修补,未及时整改或整改不到位的对分包队处以***-****元罚款;

**、地面、墙面、外墙等在大面积开展施工前必须先做样板,甲方、监理、项目部对样板验收合格后,方可大面积施工,对未做样板私自进行施工的队*处以***-****元罚款;

**、对实测实量制度拒不执行的队**次性罚款****元,并约谈其老板,对实测实量整改拖延懈怠、消极误工的施工队*每分项每次罚款***~***元。

以上管理条例希望各外联施工队管理人员、及全体员工认真执行,如有违章我项目部将依据上例条款进行处法,罚款从各队当月生活费中扣除。

甲方(盖章): 中建*局第*建筑工程有限公司 乙方(盖章):

签字: 签字:

日期: 年 月 日 日期: 年 月 日

 

 

 

 

 

 

 

*、分包安全管理协议

工程名称:呼伦贝尔*达广场项目

方:中建*局第*建筑工程有限公司

方:

为了加强施工现场安全管理,落实各级安全生产责任制,杜绝重伤以上安全事故的发生,保障企业安全生产,依据《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及本公司《职业健康安全管理措施》结合本工程特点,经甲乙双方协商,特制定本协议(服从施工承包合同文本中的相应条款)。具体内容如下:

*、 甲方权责:

1、根据甲乙双方合同,为乙方提供满足健康安全的施工环境和有关安全管理标准、制度,对乙方贯彻落实国家有关法规及甲方的安全规章制度的执行情况进行检查。

2、在乙方进场时有义务对其进行入场安全教育,并经考试合格(**分)者方可上岗,有义务组织乙方学习甲方有关安全管理的各项规章制度。

3、甲方各专业工程师每周*必须组织本施工区域分包单位进行周*安全教育,对上周安全情况进行总结和对本周安全工作进行安排,宣布本周安全注意事项(周*安全交底),并做好周*安全教育记录。

4、分项工程施工前,甲方专业工程师须对乙方进行有针对性的书面安全技术交底。

5、对乙方报送的作业区域危险因素辨识、评价和制定的重大危险因素预防控制措施进行审核后监督乙方实施。有权对整个施工现场的安全管理工作进行协调和监督管理。指导、监督、检查乙方的职业健康安全管理工作,对乙方施工中的违章指挥、违章作业和安全隐患提出整改意见,督促、检查乙方的隐患整改落实情况,必要时协助乙方进行隐患的整改工作。

6、编制本工程应急救援预案及预防职业病、突发灾害、疫情的防范措施,并组织乙方有关人员对应急预案进行演练,确保应急救援能力。

7、对乙方未建立健全安全管理体系,未按规定配置安全员的不允许进场施工。乙方安全人员必须服从甲方安全部门的管理,协助乙方安全部门做好现场安全管理工作。

8、负责审核乙方报送所有的分包工程安全技术措施(方案)和专项安全防护设施搭拆方案,并监督乙方按照方案搭设。

9、审核乙方报送的所辖施工区域的临电设置方案,监督乙方对所属施工区域临电设施的管理、维护。

**、对乙方提供的机械设备、机具安全负责管理及维护,督促乙方对其携带进场的机械设备、机具进行管理、维护。对现场机械设备、机具安全进行检查,对存在的安全隐患提出整改意见,督促乙方有关人员进行整改。

**、对乙方采购的重要劳动防护用品(安全〈平、兜〉网、安全带、安全帽)及小型电

器设备(配电箱、漏电保护器、电线、电缆)进行抽查,必须在甲方提供的合格分供商处采购,如乙方私自采购甲方合格分供商以外重要劳动防护用品及小型电器设备,按照施工现场奖罚规定对有关人员进行处罚并没收违规采购的以上产品。对乙方使用不合格防护用品及小型电器设备的,按有关规定进行处罚。

**、对现场搭设完毕未投入使用前的安全防护设施,安装调试完毕未投入使用前的机械设备、机具,敷设安装完毕未投入使用前的临电设施组织有关部门、人员进行验收,符合安全使用要求方准投入使用。

**、在乙方进场后与乙方办理现场安全防护设施的移交手续,监督检查乙方对所属施工区域的防护设施的维护与管理。

**、负责组织乙方参加甲方每周的定期安全检查,对现场的安全防护、临电管理、机械安全进行检查、讲评,督促乙方落实安全隐患整改措施。

**、对乙方在施工过程中违反有关安全管理规定、有违章现象发生、安全问题整改不到位或拒不接受甲方的正常安全管理的,根据问题的严重程度依据甲方的施工现场奖罚规定进行处罚。乙方施工中存在重大隐患或险情时,甲方有权对乙方停工整顿,直至与乙方解除合同,清退出场。

**、在乙方退场时与乙方办理现场安全防护设施的移交手续后方可办理乙方的退场会签手续。

**、乙方出现安全事故,甲方有权根据责任情况对乙方进行处罚。对乙方未经甲方同意擅自增加或调换人员,*旦发生伤亡事故追究乙方的责任。

**、督促乙方为本队职工办理工伤保险。

*、 乙方权责:

1、进场前将本企业的营业执照、企业资质等级证书、安全生产许可证、进场人员花名册(在外管处注册)、进场人员身体检查表、携带进场的机械、机具*览表、特种作业人员及机操工操作证的复印件报甲方安全部门。进场职工必须办好所在地所需办理的各种证件,严禁使用未成年工、童工、超龄工和安排女工从事禁忌劳动。

2、严格遵守国家、地方政府有关安全生产、职业病预防及劳动保护的法律法规、标准、规定,贯彻执行甲方的各项安全管理规章制度。

3、建立健全安全生产管理体系,逐级落实各级安全生产责任制,。本队人员在**人以下设*名兼职安全员,**~***人以内必须有*名专职安全员;***~***人必须设两名专职安全员;***—***人设*名专职安全员;****人以上设5名专职安全员。专职安全员必须持证上岗,乙方专职安全员的日常工作纳入甲方安全管理体系,乙方安全员必须服从甲方安全部门的管理,每天对本队施工区域的安全情况进行检查,做好检查记录,并将检查结果向甲方安全部门汇报。

4、乙方进场人员必须接受甲方的入场安全教育。乙方须对本队作业人员以班组为单位进行安全操作知识教育,积极组织本队职工参加甲方组织的各种安全知识、规章制度的教育和培训,提高作业人员自我保护意识,使工人具备从事建筑施工活动避免危害、防范风险的意识、知识和具备执行施工安全技术操作的能力。

5、接受总包方应急救援预案的培训、演练和所分配的职责。服从国家、政府防范突发灾害、疫情的指令、规定与要求。在甲方组织指导下,能够严格贯彻实施。

6、对乙方分包的专业工程的危险因素进行识别、评价,制定重大危险因素预防控制措施,报送甲方技术部门审批后实施。

7、负责编制所属施工区域的安全技术措施方案及专项安全防护设施搭拆方案,并报甲方技术部门审批后实施。

8、负责依据*****-****《建筑施工现场临时用电安全技术规范》编制本队施工区域临电设置方案,报甲方技术部门审批,并按照审批后的临电设置方案对临电设施进行敷设、安装、维护和管理。临电方案应向电工进行安全交底。

9、乙方的特种作业人员及机操工必须是经培训合格人员,并持证上岗。

**、每周*乙方现场负责人须组织本队全体职工接受甲方专业工程师进行的周*安全教育。

**、每天上班作业前乙方班组长须对本班组人员进行班前安全交底,做好班组活动记录。

**、乙方作业班组在分项工程施工前必须接受甲方的作业指导和安全技术交底,并在作业中遵照交底要求执行。

**、服从甲方的安全管理,保证本队施工区域的现场文明安全管理达标,现场临时用电、机械设备、安全防护齐全、完好。接受和配合甲方的安全监督检查,乙方现场的所有安全装置、防护设施必须依据经甲方审批后的安全技术施工方案进行搭设、安装,乙方必须无条件保证安全防护设施使用的搭设材料的质量,在用于安全防护的物资进场前将有关物资的材质证明报甲方安全部门,经甲方安全部门确认后方可使用。

**、乙方携带进场的机械设备、机具必须是合格产品,乙方须对携带进场的机械设备、机具安全负责管理、维护及检查,对甲方和自查发现的安全隐患落实整改措施。对由于乙方使用不合格机械设备、机具造成事故的,由乙方自行承担责任。

**、参加甲方组织的每周定期安全检查,落实安全隐患整改措施。

**、严格按照建**通字(****)**号关于加强施工现场劳动防护用品“安全帽”管理的通知规定,按对指定的安全防护用品(安全〈平、兜〉网、安全带、安全帽)必须在甲方提供的合格分供商处采购,以满足施工安全的要求。在以上物资在使用过程中有质量问题应停止使用并及时向甲方主管领导汇报。

**、安全防护设施、脚手架搭设完毕必须经甲方组织有关人员验收合格后方可使用,对从甲方接收及自行搭设的安全防护设施、脚手架做好日常维护与管理。安全防护设施、脚手架的拆除必须在接到甲方专业工程师的施工指令后方可拆除,不得私自拆改任何安全防护设施,若因施工必须拆改,须向甲方主管领导报告,经批准后方可拆改,并做好临时防护设施和警戒,在施工完后须立即恢复该处的安全防护措施。

**、乙方进场设备、机具填表后报甲方安全部。并须经甲方验收合格后使用,保证所用机械设备的安全装置齐全有效,机况良好,不得带病运行。

**、乙方负责敷设、安装的临电设施必须经甲方有关部门、人员验收合格后方准投入使用。

**、做好班前作业环境的安全检查,发现隐患及时采取必要的整改措施,对需甲方协助整改的及时向甲方汇报。

**、作业前有权要求甲方进行作业指导和有针对性的安全技术交底。

**、有权拒绝甲方管理人员的违章指挥和拒绝在不安全的环境中作业。对甲方有关人员在检查、执法过程中违反规定的做法有权向甲方主管领导提出申诉。

**、不违章指挥、不违章作业,对甲方及自检提出的安全隐患要及时定人、定时间、定措施落实整改。对乙方工人多次违章,屡教不改和管理人员玩忽职守,忽视安全生产,违反安全规章,违章指挥,强令工人冒险作业的,甲方有权按《施工现场奖罚规定》的有关条款加倍处罚;若因此而引发安全事故的,乙方必须承担相应责任。

**、必须为本队施工作业人员提供必需的劳动防护用品,防止工伤事故及职业病的发生。必须按规定组织本队职业病危害作业人员进行上岗前、在岗期间、离岗时及应急的职业病健康体检,并在职业病危害作业人员进入现场施工前向甲方提交相关体检资料(如乙方安排职业病体检有困难可由甲方协助乙方组织职业病危害作业人员进行体检)。

**、乙方发生各类工伤事故、职业病及未遂事件严禁隐瞒不报。发生重伤及重伤以上事故,应及时组织抢救、保护好现场,并立即报告甲方主管领导及安全部门。

**、必须保证进场施工人员的相对稳定,人员发生变动须提前向甲方汇报,严禁乙方私自调换和增加人员。新调动进场的工人和变换工种的工人,要单独进行有针对性的安全教育,经考核合格后方可上岗,并做好教育记录。

**、按规定为所属员工(包括作业工人)办理工伤保险,支付保险费。

*、乙方交纳安全管理保证金的数额:

1、乙方必须向甲方交纳安全生产风险抵押金,乙方发生安全生产事故时,风险抵押金转作事故抢险救灾和善后处理所需资金。风险抵押金额度:

***元以内:**%

**~****元以内:8%

***~****元以内:6%

***~****元以内:5%

***~****元以内:4%

****元以上:3%

2、如安全生产风险抵押金在未结算前已扣完,乙方应向甲方再补交安全生产风险抵押金 2-5 *元。

3、工程结束办理完结算后,将安全生产风险抵押金的剩余部分返还乙方。

*、施工现场奖罚规定

1、按公司《安全管理手册》、及《****年中建*局第*建筑工程有限公司安全生产奖罚办法》有关规定执行。

2、违章人员(个人)的罚款由其所在单位负责督促执行,因分包单位对本队违章人员负有管理责任,如违章人员无力按时交纳或离开本工地无法交纳罚款的,*律由其所在单位负责交纳。所有罚款支付须于罚款通知单规定的期限内及时交到项目主管部门。如分包单位或违章人员在规定时间内拒不缴纳安全罚款,在分包单位的安全生产风险抵押金中进行加倍扣除。

3、乙方必须保证在本工程的安全与文明施工,除承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款外,还要赔偿应此给甲方造成的名义损失,每发生*起安全事故或死亡事故,按合同总价款的5%给予处罚。

*、安全事故处理

1、发生因工伤亡事故,按事故调查组的责任认定进行处理。属分包方责任或工人违章操作发生的事故,由分包方对其伤者和家属进行经济赔偿;属总包方责任由总包方承担经济赔偿;属双方责任,依据责任大小由双方单位协商解决,经济赔偿采取*次性方式。

2、分包方发生伤亡事故后,不论其责任方属于哪*方,伤亡者的具体善后工作均由分包方尽责安排和处理。

3、发生死亡、重伤事故,不论其责任属于哪*方,均由总包单位统*报告。

*、施工现场车辆管理要求:

1、 1、凡在施工现场服务的车辆都要自觉遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》,做到车况良好、车容整洁、*证齐全、安全行驶。

2、 现场所有车辆都要按现场限速标志限速行驶,时速控制在5公里/每小时内,做到礼让*分,安全行驶。

3、 严禁非施工服务车辆驶入现场施工作业区,按各项目部规定定点停放。严禁自行车、摩托车驶入现场施工作业区,按各项目部规定定点停放。严禁人货混载,违章拉人,超载超速。严禁酒后驾车,无证驾车,开英雄车,开带病车。

4、 施工车辆必须服从指挥、听从调度,在指定地点作业,在指定路段行驶,未经许可不得将车辆驶出施工区域。

5、 运送物资材料出场的车辆必须出示有关负责人签发的出场单,并由门卫核验出场材料是否与出场单*致。

6、 起重车起吊、挖土车作业时周围应设安全距离并有防护围栏和警告标志。

7、 出场须自行清理、清洗轮胎,避免造成城市道路污染。因车辆污染城市路面所产生的责任由车辆驾驶人或使用人承担。

8、 在施工现场服务的车辆违章作业或违章行驶造成交通事故或经济损失的由车方负责。

9、 为工程施工服务的车辆在施工现场外发生的交通事故或经济损失均由车方负责。

*、协议书说明

1、乙方在竣工和退场时,必须到甲方有关主管部门办理退场会签手续,甲方对乙方对本协议书的执行情况签署意见,乙方办理完会签手续后方可退场。

2、本协议与甲方根据现场情况制定的其他现场管理措施均视为双方合同的补充部分,亦可作为现场安全管理措施独立有效执行。

3、未尽事宜在工作中进*步完善。

4、本协议书*式两份,甲乙双方各执*份。

5、协议自签字之日起生效,工程完工经甲乙双方验收办理完结算后失效。

甲方:中建*局第*建筑工程有限公司 乙方:

(盖章) (盖章)

年 月 日 年 月 日


*、材料管理协议

工程名称:呼伦贝尔*达广场项目

方:中建*局第*建筑工程有限公司

方:

为保证工程项目材料的有序管理,减少材料的损失,明确职责,分清业务,本着平等互利的原则,经双方协商,达成如下协议,共同遵守。

1、总则:为加强材料管理工作,确实做到科学、合理的使用材料,“确保质量、满足需要、聊低成本”的原则,使材料管理工作做到职责清楚、奖罚分明。各专业分包单位进场的材料必须执行如下规定:

1.1本项目的材料管理主要由甲方物资部,各专业分包物资管理部门主要负责配合材料设备的询价、定货、采购、报验。

1.2材料报验,各专业分包单位必须设置专职或兼职的材料主管人员,负责材料的报验工作,材料在进场以前填写报验单,报送样品,进场数量、规格及有关证书(生产厂家资质证书、合格证、检测试验报告),进行报验,未经报验通过的材料/构配件不得进场使用,若违章使用,根据情节轻重给予****-*****元的罚款,并责令拆除退场。

1.3材料/构配件/设备进场后,**小时内必须向总包申请材料/构配件/设备的报验。材料/构配件/设备报验前不得分散到施工现场。报验时带材料/构配件/设备报验报验单,由分包单位的工长/材料员及总包专职工程师按报单内容到料场验收合格后再报监理。没有报验或报验没通过的材料/构配件/设备不得使用,也不得分散到料场以外的地点。并按总包要求做退场或其它处理。

1.4材料堆放管理,总承包部对整个现场的材料堆放场地进行统*划分,指定各专业分包的材料堆放区域。

(1) 各专业分包必须在指定区域分门别类、堆码整齐、做到*头齐、*条线。

(2) 易燃、易爆物品(油漆、稀释剂、氧气、乙炔气等)*律不得在建筑物内储存,必须在总包的指定位置搭设符合要求的库房或者随时随用。

(3) 所堆放的材料必须有明显标识,标识牌的制作必须事先征得总包的同意。

1.5材料、设备、机具清单在门卫处登记。门卫为每个专业分包单位设材料、设备、机具台帐,查实登记后放行。

1.6剩余材料、设备、机具出场时,必须到综合办公室开具门证。出门证上注明运出材料、设备、机具的规格、型号、数量。凡未在进场台帐上登记的材料、设备机具*律视为总包财产不得运出场外。

1.7承包方应设置专职物资管理人员负责与项目业务往来及现场材料的管理工作。

1.8承包方物资管理人员应服从项目物资部的管理。

2、供应管理

2.1甲供材料由甲方提供并送至工地内,乙方负责卸车、运至乙方仓库货堆料场,并负责保管使用,其余材料由乙方自购。

2.2验收与保管。乙方负责保管其领用的材料,丢失、损坏由乙方承担损失。

2.3由乙方与项目技术、工长、材料、预算按照施工方案共同确定工程周转料具总量,由乙方承包使用。

2.4如乙方超总量使用,自行承担超用损失。

2.5乙方按工程进度提前*天提使用计划给甲方物资部,物资部组织材料进场后乙方当场清点并办理手续。

3、小型材料

3.1乙方自行采购使用,甲方项目质检、材料对其进行检验,合格方能在工程中使用,不合格必须马上退场。

本协议与合同等效,如以合同发生抵触以合同为准,协议甲乙双方各*份。

甲方(盖章): 中建*局第*建筑工程有限公司 乙方(盖章):

签字:   签字:

日期: 年 月 日  日期: 年 月 日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*、防火责任书

工程名称:呼伦贝尔*达广场项目

方:中建*局第*建筑工程有限公司

方:

为加强防火工作,贯彻落实各项防火安全规定,保证在防火期间不发生火灾事故,结合项目实际情况,特签订本责任书。

*、 责任关系

施工队负责人是消防安全管理人,全面负责本区与消防安全工作。并设置专职消防、保卫安全管理人,组织实施本单位的防火工作。

*、 责任期间

防火时间为: —— 年 月 日

*、责任目标

1、 建立健全防火组织,逐级落实防火责任制;

2、 开展形式多样的防火宣传工作,提高施工人员防火安全意识,效果明显。

3、 结合本项目实际情况,制定防火工作措施。

4、 不发生火灾事故和煤气中毒事故。

5、 日常防火管理到位 ,及时整改火险隐患,资料齐全。

以上各条如若违反后果自负,项目概不负责。

甲方(盖章): 中建*局第*建筑工程有限公司 乙方(盖章):

签字:  签字:

日期: 年 月 日  日期: 年 月 日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*、工程治安、消防、保卫协议书

工程名称:呼伦贝尔*达广场项目

方:中建*局第*建筑工程有限公司

方:

为更好的维护企业生产、经营和工作秩序,预防火灾及其他治安、灾害事故的发生。根据吉林省政府消防条例、以及吉林省城乡建设委员会关于《吉林省重点建设项目治安保卫工作规定》的要求,结合本工程管理的实际情况,实行治安消防保卫责任制,以增强施工队*及职工的自自治、自卫能力,本着平等、公正、自愿的原则签定本工程施工现场治安 、消防安全责任书。

现将具体管理工作的责任如下:

*、 甲方责任

1、 全面负责施工现场的治安、消防安全管理工作,指定消防保卫措施方案,并按有关规定报公安、监督机关审批或备案。

2、 定期布置、检查乙方的治安、消防管理工作,为乙方制定明确的治安、消防责任区域,制定有关全面管理的责任制度,发现问题及时通知乙方整改。

3、 负责对乙方治安、消防日常管理工作的指导和监督。

4、 负责乙方进场人员的花名册与现场人员是否相符,并协助乙方办理暂住征及其他有关证件。

*、 乙方责任

1、 乙方应协助甲方进行工程内的治安、消防、保卫工作。

2、 服从甲方的治安、消防管理和监督,自觉贯彻落实本工程的各项管理规定,严格按照国家及市政府的各项法律、法规做好自身职工队*的管理和教育工作。

3、 乙方必须选派*名工作责任心强的领导全面负责本队治安、消防工作。

4、 乙方主管负责人必须了解和掌握本队人员情况,外地来吉人员必须符合吉林省文件要求,做到手续齐全,情况明确,不得私自招*散*、无组织冒名顶替人员。

5、 经常性的对本职工进行法制、法规和消防等知识培训,要求职工遵守国家和吉林省的法律、法规条例及甲方的规章制度。

6、 乙方主要负责人要会同甲方进行治安、防火安全等方面的入场教育,合格者方可上岗,并将批准注册的职工花名册、照片报甲方存档,以便管理,做到准确无误。

7、 乙方要按吉林省要求,向当地派出所申报“暂住证”,办证率必须达到***%。来人注册,走人注销。

8、 乙方注册人员在***人以上,应设立治保小组,有专门负责接受甲方指导,并开展相关培训教育 工作,提高自防、自治、自卫能力,配合甲方进行防范、检查工作,及时处理治安防范、防火安全等方面发生的问题,消除隐患,确保安全。

9、 严禁使用刑满释放、解除劳教、执行管制、保释、缓刑、保外就医、监外执行、监视居住、取保候审及有过违法行为等人员。

**、杜绝重大案件、治安案件及恶性案件发生;杜绝火灾交通死亡事故;杜绝或减少*般刑事、治安及治安火灾的事故发生,全年刑事案件发生率控制在0.**%以下,职工违法率应控制在职工总数的0.**%以下,并建立具体的治安防范措施。

**、乙方要做好现金及贵重物品的保管,严防被盗,财务要限额存放,并设有严密的存放措施,严格执行财务制度,有专人保管,确定责任者,指定保管措施。

**、乙方要做好职工后勤的保管工作,度责任明确,期检查。严禁男女混住、聚众赌博、传播淫秽物品、酗酒闹事、打架斗殴等事件的发生,不准留宿未经批准的暂住人员。

**、乙方主要领导为乙方防火负责人,负责本队的防火安全及日常管理工作,施工前要制定出本单位、标段管理措施,直接接受甲方的监督检查,按时参加甲方组织的各种会议和检查工作。

**、加强对物资库房、易燃、易爆危险品的管理,各分包方必须制定在作业区内油漆、烯料、化工等易燃、易瀑材料的管理措施。

**、加强对本队职工住地的消防和卫生管理,防止各种案件的发生,并配备相应幼小的灭火器材。

**、乙方进场施工人员必须严格遵守施工现场用火、用电管理规定和制度,严禁在现场楼层内吸烟;使用明火作业,必须申报“用火证”,明确责任人,看火人及灭火措施齐全,配备灭火器。如施工场地变更,需要重新办理动火手续,电工、电气焊工等特殊工种作业,必须持有效证件(市劳动局发放的特殊工种操作证,市消防局发放的上岗证),否则违章作业引起的火灾和人身伤亡事故的所有责任和经济损失,将由违章责任者和乙方负责人全部承担,并由公安、消防监督机关追究责任者和乙方负责人的刑事责任。

**、各队的标段施工层要求自配不少于**个8公斤灭火器材,库房不少于5个灭火器材(干粉灭火器或****灭火器),定期检查,保持完好,以备应急使用。各队组织*支义务消防队,按标段大小,*般不少于**人由乙方领导班子组建治保小组,把名单打成正式的表格,报甲方保卫部,由甲方定期组织学习和培训。

**、施工现场宿舍、库房内严禁使用电、煤炉取暖做饭,严禁使用电热器具、大灯泡(***瓦以上含***瓦)和典钨灯照明,严禁私拉电线,如因特殊情况,必须经甲方主管部门检查审批(要求有书面报告),否则则造成的火灾或煤气中毒事故的全部责任和经济损失均由乙方承担。施工现场严禁住入,如因搭设临时库房,要求住*人兼保安,必须申报甲方主管部门检查批追,方可塔设和住值班人员。

**、乙方严格遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及市政府**号令,由乙方法人全面负责本单位安全责任的组织实施,乙方应教育本队人员严格遵守交通法规,教育面达***%。

**、现场文明施工、文明管理工作按照吉林省建设工程文明施工管理规定执行,工程内外做到工完场清,不留任何安全火灾隐患。

**、各分包单位所设材料、堆放场地及临时库房,必须由甲方指定不得擅自占用楼内、楼外的消防设施,不得擅自搭设临时库房或影响其他分包队的正常施工。如有需要时给予配合,及时拆除。

**、各分包队进场前,必须到安全、保卫部门办理相关手续。磁卡办理费用**元每个,磁卡押金**元/人,从工程款中直接扣除,办卡费不再退还,押金在磁卡退回后退还。

**、因违反消防法规,以至发生火灾,由乙方承担*切法律责任。

*、 本工程项目消防、治安处罚标准:

1、 施工现场楼层内无证、无手续违章动用明火作业处罚***—***元。

2、 施工现场楼层内吸烟处罚***—***元。

3、 非专业焊工违章操作处罚***—***元。

4、 非专业电工操作处罚***—***元 。

5、 私用电炉、电热器、电热毯等物品罚款***—***元 。

6、 现场的*切消防设施、消防器材、器具、未经主管部门批准不许私自挪用、随意损坏,违者处罚***—***元。

7、 偷盗、骗取、哄抢、故意损坏国家、集体、个人财务、数量较小,除按价加倍赔偿外,另处罚***—****元 。数量较大者,送交公安司法部门依法处理。

8、 殴打他人,造成轻微伤害,除赔偿医疗费、工资、营养费外,另处罚款***—****元。

9、 结伙斗殴,寻衅闹事或饯行其他流氓活动,罚款***—****元。

**、 煽动闹事、制造混乱、非法容留、窝藏、协助违法犯罪分子,并拒不举报,罚款****—****元。

**、 聚众赌博、参与卖淫嫖娼、出售传播淫秽物品,罚款***—****元。

**、 不按市政府要求办理各种证件,冒名顶替,涂改证件,每查出*位罚款***—***元。

**、 由于乙方管理不当,教育不够,发生拘留、逮捕、判刑、劳教现象,对现任单位负责人罚***——****元。

**、 针对以上各条中鉴于与责任人单位的管理不严有直接连带责任,故对发生以上1、2、3、4、5、**、**条的责任单位同时处以***—****元的罚款,对发生以上第7、8、9、**、**条的责任单位 同时视情节分别处以****—****元的罚款。

注:针对以上处罚责任者本人无力支付罚款,*律由乙方单位负责支付,所有罚款必须在通知书下达的3日以内交到甲方主管财务部门,超过期限,则由甲方在当月拨付工程款中加倍扣除。同时,对构成犯罪的*律移交公安机关刑事处罚。

*、 责任书说明

1、 本责任书*式*份,甲乙双方各执*份,消防监督机关*份。

2、 乙方退场和竣工结算时,必须经甲方主管部门签字认可,否则不予办理结算手续。

甲方(盖章): 中建*局第*建筑工程有限公司 乙方(盖章):

签字:   签字:

日期: 年 月 日   日期: 年 月 日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*、承包方环境保护协议书

工程名称:呼伦贝尔*达广场项目

方:中建*局第*建筑工程有限公司

方:

为遵守国家和地方环境保护法律、法规及公司环境方针,完成公司环境目标和指标,保证项目施工生产符合*******认证标准要求,甲乙双方协议如下:

*、 我公司(甲方)承建的工程项目按分承包合同要求为分承包规定的施工条件。

*、 乙方为运输分承包方

1、 在运输化学品,特别是运输化学危险品的分承包方应遵守国家有关危险品运输管理的规定;

a) 轻拿轻放,防止撞击、拖拉和倾倒;

b) 碰撞、互相接触引起燃烧、爆炸或造成其它危险的化学品,以及化学性质或防护、灭火方法互相抵触的化学危险品,不得违反装配限制和混合装运;

c) 遇热、遇潮容易引起燃烧、爆炸或产生有毒气体的化学危险品,在装运时应当采取隔热、防潮措施;

d) 装运化学危险品时不得客货混装;

e) 必须办理必备应急措施和方法。

2、 并遵守下述要求:

a) 加强机动车辆日常维护和保养,并定期进行检查,以保持机动车性能良好,尾气年检合格;

b) 禁止在施工现场内冲洗车辆;

c) 对漏油的车辆不得进入施工现场;

d) 禁止在施工现场内鸣笛;

e) 施工现场有防扬尘飞散的措施。

*、乙方为建筑施工分包方:是

1、 分包方(乙方)向周围生活环境排放建筑施工噪声时,应符合国家规定的建筑施工场界环境噪声排放标准,在建筑施工使用的机械设备,分承包方应采取有效措施,防止环境噪声污染,以减轻噪声对周围生活环境的影响。

2、 分包方要保护施工周围现场的环境,防止对自然环境造成不应有的破坏。

3、 分包方要防止或减轻粉尘、振动噪声等对社区污染和危害。

4、 分包方要合理处置建筑施工过程中产生的固体废气物。

5、 建筑工程竣工后,分包方应当修整和恢复在建设过程中受到破坏的环境。

6、 如果分包方有食堂、生活区,应严格遵守地方的有关规定,加强节水、节电管理,食堂废水先经隔油处理,再向外排放。

*、如以上分包方违反上述协议条款,造成的后果由分包方自行承担。

*、双方如有其它约定另附。

 

甲方(盖章): 中建*局第*建筑工程有限公司 乙方(盖章):

签字:   签字:

日期: 年 月 日   日期: 年 月 日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*、工程分包廉政建设协议书

 

甲方(发包方): 

乙方(分包方): 

为了加强工程项目建设中的廉政管理,确保工程项目高效优质竣工,经甲乙双方同意签订廉政管理协议书,作为甲乙双方共同遵守的行为准则。

*、 甲方廉政管理职责:

1.甲方有责任向乙方介绍甲方有关廉政管理的各项制度规定。

2.甲方有责任对本单位工程项目管理人员进行经常性的廉洁自律教育。

3.甲方有权对乙方在工程项目建设中的廉政情况进行监督。

4.甲方人员应严格遵守本单位制定的廉政制度,不得利用职权进行“吃、拿、卡、要”或故意刁难乙方。

5.甲方人员不得参加乙方组织的可能对其公正执行公务有影响的宴请或高消费娱乐活动

6.甲方人员不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

7.甲方人员不得利用婚丧嫁娶、出国升学、乔迁生日、生病住院、节假日等名目收受各种礼品、礼金和礼劵。

8. 甲方人员在工程项目建设中应自觉抵制不廉洁行为,发现贿赂问题应及时向公司汇报。

*、乙方廉政管理职责:

1.乙方有权了解甲方廉政管理方面的制度和规定,并参照执行。

2.乙方有责任对本单位工程项目工作人员进行廉政教育。

3.乙方不得宴请甲方人员,或借婚丧嫁娶、出国升学、乔迁生日、生病住院、节假日等时机向甲方人员赠送礼品、礼金和礼劵,否则视为采取不正当手段拉拢甲方人员。

4.乙方不得与甲方人员进行任何形式的赌博,不得邀请甲方人员进行旅游、出入高档娱乐场所。

5.乙方在工程项目建设中采取不正当手段拉拢甲方人员,造成甲方利益损失的,甲方将视情节和后果扣除乙方工程款1~5%,直至终止工程项目分包合同。

6.乙方在工程项目建设中贿赂甲方人员,被检察院立案查处的,甲方有权取消或终止合同,由此造成的损失均由乙方单位承担赔偿。 

7.乙方在工程项目建设中发现甲方人员有不廉洁行为,应予以抵制,并主动及时把情况反映给甲方主管领导和纪检部门。(电话:***-********)

 *、本协议书作为合同附件,按合同份数制定,随合同存放,具有同等效力。

*、本协议其它未尽事宜,由双方协商解决。

 

甲方(盖章): 乙方(盖章):

甲方承诺人:   乙方承诺人:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件*

中建*局第*建筑工程有限公司关于切实加强项目劳务管理的通知

分公司所属各单位:

为了贯彻落实国家、地方和公司的有关规定,加强施工现场劳务管理,规范分包队*的用工行为,实现劳务队*的合法使用,确保总包企业的合法权益得到有效保障,避免企业造成不必要的损失、承担较大的劳务用工风险,现将项目劳务管理工作做出如下规范要求,此文件要求必须在项目管理过程中得到彻底落实,对概不认真执行的项目和劳务队*将进行严肃处理。

*、劳务队*的准入制度:

1、每个项目使用新引进劳务队*必须提前报分公司劳务管理部备案考察,考察合格列入合格分包名单后方可参与投标,否则严肃处理***理和商务经理。

2、项目根据工程建设规模、工程专业性质,在开工前**天制定《项目劳务力计划申报表》(附表1),预测劳务人员的使用数量并将使用计划报分公司劳务管理部。在工程施工过程中需用劳务队*或抢工期间,项目也应填报此申请表并提前7天报分公司劳务管理部,以此作为分公司劳动力余缺调配的依据。不经批准私用队*或班组,分公司将不予签订合同,同时严肃处理***理和商务经理。

3、各项目劳务队招投标必须经分公司审查批准,不经过资格预审的队*严禁投标,并将投标预审名单和最终结果报劳务管理部备案。

4、资格预审时必须同时提供如下资料:

①、在北京市建委备案的全套企业资质(即:企业法人营业执照、组织机构代码证、企业资质、安全生产许可证、企业进入当地备案证书);

②、与公司(分公司)签订劳务合同的法人代表(授权人)的家庭住址、办公地址及联系方式、身份证复印件;

③、劳务队长(***理)的家庭住址、办公地址及联系方式、身份证复印件;

④、现场负责人及管理体系名单和联系方式填报《公司管理人员体系表》(附表2)、身份证复印件,必须配备现场劳务队长、技术员、质检员、安全员和资料员。中标后必须将经确认的管理体系人员签订到合同条款里,若人员配备不到位或者与投标时不符或人员变动时必须有限制措施和处罚条款。

⑤、通过资格预审的劳务队*必须缴纳项目履约保证金(开标公示后*天内,退还没有中标劳务队保证金),此项费用由分公司财务统*收取,专款专用,保证金用于安全、质量、工期履约和队*管理等,具体额度在招标文件中和合同条款中按项目类型、大小商定。不交此保证金的队*取消投标资格。此保证金在项目进行中不予退还,过程中若发生支出由队*及时补足额度,工程结束结算完毕后方可办理退还手续。退还程序是由队*提出申请,项目批准后并报分公司经济管理部确认后,由财务部退还。

*、 劳务队*的合同管理:

1、专业分包队*经过招标产生后,应当立即依法与专业分包企业签订专业分包合同。分包合同应以本公司与业主签订合同的相关条款为基础,内容不应有抵触或遗漏。专业分包合同应包括(但不限于):施工范围、工期和质量目标、劳务单价、结算方式、付款方式、支付比例等内容。要求内容清晰,逻辑严密,不留活口。

2、为确保合同的严肃性,规避纠纷风险,在未签订专业分包合同之前,不得要求专业分包队*进场施工。如遇特殊情况,可先签订临时入场承诺书,界定合同主要内容条款,以规避风险。

3、进场施工前必须签订双方同意认可的施工合同,通用条款不适用的条款划掉,在补充条款内详细明确签订,范本合同不得抽页,双方合同盖骑缝章。合同签订后项目必须留存*份,备案时不得全部都交给劳务队*。

4、劳务队*进场施工后,专业分包单位内部采用班组承包形式的,在班组进场3日内要求专业分包单位向分管该劳务队*的工长提交《班组承包协议》,必须要有明确的包干**或单项**,同时也必须要有明确的日工**,确保将来结算时,队*无论是按工程量结算还是按日工结算都有合法依据。分管该劳务队*的工长收集、整理此项资料后,将此《班组承包协议》报项目劳务管理员在商务部备案,不配合此项工作的队*,工长可报***理,强行停工、清出现场,不支持此项工作的***理将给予免职,问题严重的队*清出分公司、公司、局合格分包方名单。

5、如发生不可预见的特殊情况,中途确需更换专业分包队*时,双方应签订终止合同协议,同时做好劳务费结算支付、工程移交、退场等事宜。

6、合同中注明的双方***理或现场负责人发生变动时,须书面通知对方,若变更***理必须有授权书,并将发生的变更、洽商等资料进行清理,及时办理签证,事后不得追加。

7、全面贯彻周清月结制度,每月**日前,项目商务部按标准化内业资料格式,向分公司经管部及劳务管理部报送当月《劳务费结算、支付情况报表》(附表8),同时项目部也要留存原件。

8、合同执行过程中,如发生工期顺延的情况,必须在劳务合同到期前与专业分包签订补充协议,重新约定合同工期及相关经济条款。

9、施工过程中因**上涨造成无法履行合同条款的,必须及时终止协议,办理退场结算。

*、劳务队*的实名制管理:

1、项目部和专业分包队*必须分别设置专兼职劳动力管理员。劳动力管理员应持有岗位证书,切实履行劳务用工管理的职责。按实名制管理要求将进场施工人员办理劳务备案手续,建立考勤登记制度,完善人员增减,劳务费支付和工资发放等台帐资料。并及时向***理和商务经理汇报。

2、劳务队*进场施工后,由每个工长分专业对自己管辖的施工范围内的劳务队,根据专业分包方提供的人员名单核对进场施工人员,收集其身份证、暂住证、劳动合同和岗位技能证书,工长必须每天对所有工人以班组为单位进行实名考勤,考勤完毕后必须当天要求劳务队长和班组长签字认可。每月**日前要求劳务及专业分包单位劳动力管理员按标准化内业资料格式,向工长提交真实、有效的《花名册》(附表3)、《工资表》(附表4)、《考勤表》(附表5),工长收集后交项目劳动力管理员整理并在项目商务部备案,不配合此项工作的队*,工长可报***理,强行停工、清出现场,问题严重的队*清出分公司、公司、局合格分包方名单。

3、劳务企业人员《花名册》(附表3)、《月考勤表》(附表4)、《人员变更情况周报表》(附表6、附表7)、《项目劳务费结算、支付情况报表》(附表8)必须要有工人领取签字并加盖单位公章,由工长按月收集原件,并交项目劳务管理员处整理、备案。

4、项目赶工等特殊情况期间,施工队*组织人员临时抢工时,应在人员进场前进行申报并签协议,项目部必须加强抢工阶段的实名考勤管理和结算工作。

5、项目劳务管理员负责收集和督促项目所有工长做好项目所有队*和班组的实名制考勤工作。

*、其他

1、分公司劳务管理部不定时进行抽查,检查内容主要为项目对所属专业分包队*管理的基本情况和基础资料,对执行力不好的项目及劳务队将予以通报批评,并请分公司领导约谈***理及劳务队长。

2、分公司劳务管理部严格监管劳务队*,防止劳务队*的*次转包,发现有转包现象的劳务企业,分公司将取消劳务招投标资格。

3、本通知最终解释权归分公司劳务管理部。

4、本通知自****年2月份起执行。

 

*0**年*月*日

主题词:劳务管理制度通知

抄送:分公司党政各领导、*总师、各部门,各***理部

中建*局第*建筑工程有限公司 ****年1月**日

 

 

附表由项目劳务管理部提供

 


项目劳务实名投标制管理条例

呼伦贝尔*达广场项目部所属各施工队*:

为了贯彻落实天津分公司下发的建**津通【****】**号《关于切实加强项目劳务管理的通知》精神,加强施工现场劳务管理,规范施工队*的用工行为,实现劳务队*的合法使用,确保企业和劳务人员的合法权益得到有效保障,避免造成不必要的损失、承担较大的劳务用工风险,本项目结合实际情况,作出如下规定:

*、劳务队*的准入复核制度

1、资料复核——专业分包队*签订合同入场前,需复核资格预审时所报资料,资料不符直接上报分公司工程部处理:

在北京市建委备案的全套企业资质(即:企业法人营业执照、组织机构代码证、企业资质、安全生产许可证、企业进入当地备案证书);

与公司(分公司)签订劳务合同的法人代表(授权人)的家庭住址、办公地址及联系方式、身份证复印件;

劳务队长(***理)的家庭住址、办公地址及联系方式、身份证复印件;

2、人员复核——入场后复核。

根据《公司管理人员体系表》(附表1)复核,实际进场的现场负责人及管理、现场劳务队长、技术员、质检员、安全员和资料员是否与资格预审上报有出入;如有出入,要求劳务队*申报理由、限期更换,并上报分公司工程部裁定,对其处以罚款并严禁其施工。

要求投标的劳务队*在投标时提供《班组承包协议》,《班组承包协议》必须要有明确的包干**或单项**、日工**。

*、实名制管理体系建立

1、进场后要求专业分包队*上报《劳务队*实名制管理办法》,经总承包单位审批后交由总包项目部与专业分包(含甲指分包)共同执行,该办法纳入项目劳务队*实名制管理体系中,与项目实名制管理不得冲突。

2、劳动力管理员:

专业分包队*(含甲指分包)必须设置1-2名专兼职劳动力管理员。劳动力管理员必须持有分包单位法人授权的委托书及岗位证书,切实履行劳务用工管理职责。按实名制管理的要求将进场人员办理劳务备案手续,完善人员增减,劳务费支付和工资发放等台账资料,服从施工总承包单位劳动力管理员领导,认真开展各项日常工作。

施工总承包单位项目部劳动力管理员负责收集和督促项目所有工长做好项目所有分包队*和班组的实名制考勤工作;本项目结合实际情况,开工初期设置4个兼职劳动力管理员,待分包队*进场基本完善后,设立2个专职劳动力管理员。

*、劳务队*进场的管理办法

1、《专业分包合同》签订**日内,向施工总承包单位项目部劳动力管理员提交专业分包单位法人授权的劳务队长《授权委托书》。

2、劳务队*进场后,劳务单位内部采用班组承包形式的,在班组进场3日内要求专业分包单位向分管该劳务队*的工长提交《班组承包协议》,分管该劳务队*的工长根据投标的《班组承包协议》复核、调查专业分包单位班组实际情况是否相符,如符合则整理完此项资料后报项目劳务管理员在商务部备案,如不相符勒令其3日内整改,不配合此项工作的队*,可报***理,强行停工、清出现场,问题严重的队*清出分公司、公司、局合格分包方名单。

3、农民工进场2日内,专业分包队必须依法与全部农民工签订《劳动合同》,《劳动合同》中要明确量化**或单项工程**,同时必须要有明确的日工**,确保将来结算工资时,工人无论是按量结算还是按日工结算都有合法依据。合同签订后3日内,完成本单位备案工作。农民工进场*周内,实现《劳动合同》签订、备案率***%。

4、《花名册》复核(详见附表3)

劳务队*进场施工前3日,由专业分包队提供入场人员《花名册》和身份证、暂住证、劳动合同和岗位技能证书;入场后3日内,每个工长分专业对自己管辖的施工范围内的劳务队,根据专业分包方提供的《花名册》人员名单核对进场施工人员,并经劳动力管理员处建立指纹记录系统,如与《花名册》不符,工长要求专业分包队上报理由,非主要职位人员可以更正《花名册》资料。

5、劳务企业人员《花名册》、《工资表》、《考勤表》必须由班组长、劳务队劳务管理员、劳务队法人授权的队长签字并加盖专业分包单位公章,由工长按月收集原件,并交由项目劳动力管理员处整理备案。

*、信息化管理办法

1、项目部对劳务施工队*的每个施工人员实行指纹考勤制度,施工人员进场当天必须在项目部3#施工大门或工人集体宿舍的项目劳动力管理员处完成指纹信息采集归档,根据指纹录入情况分配宿舍,并办理胸卡、床位卡(胸卡需交纳抵押金**元,收取工本费**元,共计***元)。工本费不予退还,押金在施工人员退场时归还。凡是不配合此项工作的施工队*,*律不得进入施工现场。

2、甲指分包单位施工人员实行刷卡出入大门管理,施工人员进场当天必须在项目部完成信息采集,并办理出入卡,(出入卡需交纳押金**元,收取工本费**元,共计***元)。凡是不办理出入卡的施工人员,*律不得进入施工现场。

3、项目部拟购买6台刷卡机和**—**台指纹识别机,以确保施工人员进出场的时间效率。

*、实名制管理的过程控制制度

1、指纹机考勤

本工程在施工现场设置**—**台指纹考勤机,劳务工人早晚上下班必须指纹考勤,工长必须每天根据《花名册》(附表3)和指纹考勤记录对所有工人以班组为单位进行抽查复核,按照指纹打卡机记录考勤完毕后填写《日考勤表》(附表5),必须当天要求劳务队长和班组长签字认可。指纹考勤记录作为专业分包队当月工人生活费付款依据,未参加考勤的不予支付未考勤日期的生活费,以旷工处理,免去当天工资。不配合此项工作的劳务队*,工长可报***理,强行停工、清出现场,问题严重的队*清出分公司、公司、局合格分包方名单。

2、项目将安排劳动力管理员根据指纹采集录入的人员名单不定时到生活区宿舍核对进场施工人员是否确实到岗情况。

3、每周*工长给施工人员交底时,工长将根据安全交底的施工人员签字也作为考勤依据,凡是未签字的施工人员,视为旷工。

4、每月**日前各专业分包单位劳动力管理员按照标准化内业资料格式,提交真实有效的《花名册》、《身份证复印件》、《工资表》、《考勤表》,收集后交施工总承包单位项目部劳动力管理员整理并在项目商务部备案。专业分包单位必须认真核对每月每个施工人员的考勤,上交的《考勤表》必须经施工人员本人签字确认。

5、施工现场实行封闭式管理,所有劳务队施工人员必须刷卡出入施工现场,无卡者严禁随意进出。对丢失、损坏的出入卡可到项目劳务管理员处进行补办,凡是不配合门卫管理的施工队员,处罚所在劳务队每人每次***元。

6、项目赶工等特殊情况期间,施工队*组织人员临时抢工时,应在人员进场前进行申报并签协议,项目部将加强抢工阶段的实名考勤管理和结算工作。

*、劳务费结算管理制度

项目商务部每月根据各劳务队*提交的《花名册》(附表3)、《工资表》(附表4)、《月考勤表》(附表5),按照《班组承包协议》中单价和《月考勤表》计工数量核算当月其《工资表》(附表4)是否真实。且每月**日前将上月工资分配情况表(工资分配情况表必须由施工人员本人签字确认)与本月《工资表》*同上交施工总承包单位劳动力管理员处。《花名册》、《工资表》、《考勤表》提供不全或者弄虚作假的队*不予拨付劳务费。每月**日前,项目商务部根据专业分包管理内容向分公司经管部及劳务管理部报送当月《劳务费结算、支付情况报表》(附表8)。

*、人员变动管理制度

1、每月**日前要求劳务及专业分包单位劳动力管理员,向工长提交本月真实、有效的劳务企业人员《花名册》(附表3)、《工资表》(附表4)、《月考勤表》(附表5),如人员有变动,上报《人员变更情况周报表》(附表6、附表7);工长收集复核后交项目劳动力管理员整理并在项目商务部备案。《工资表》(附表4)、《月考勤表》必须要有工人领取签字并加盖单位公章。《人员变更情况周报表》和新进场农民工《劳动合同》必须在每周*以前提交,本队(班组)人员没有变化也要实行“*”上报制度。

2、退场管理:中途施工人员退场时双方应签定离场承诺书,劳务单位要同时做好退场工人工资结算支付,并将退场人员的名单提交总包劳动力管理员处办理退场等事宜。

*、本通知最终解释权归呼伦贝尔*达广场项目部,自****年 月份起执行。

 

呼伦贝尔*达广场项目

***2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


根据国家法律法规和项目策划书安全定位,本工程安全生产费用总额为 *元,占合同额比例为2%。

项目安全生产费用清单(范例)
















主要类别

项目

内容

具体费用清单

单价金额

数量

合价金额(元)

(元)

*、项目完善、改造和维护安全防护设施设备支出(不含“*同时”要求初期投入的安全设施)

1.洞口、临边安全防护设施设备支出

“洞口”安全防护设施材料费、人工费

※≤******的洞口水平安全防护硬质盖板及下方设置(单层双向)措施钢筋网片材料费




******水平洞口防护,不低于******防护

网片式




格栅式




组装式




电梯井、管道井竖向防护,高度不低于******

网片式




格栅式




电梯井、管道井、采光井等水平防护,采用钢管搭设网格

每层设置木枋,用硬质材料进行封闭材料费




张挂安全平网材料费




后浇带用木板、挡水坎用材料费




其它类型电梯口、楼梯口、预留洞口、通道口安全防护设施




“临边”安全防护设施材料费、人工费

有外脚手架的楼层临边、阳台临边

网片式




格栅式




组装式




*、项目完善、改造和维护安全防护设施设备支出(不含“*同时”要求初期投入的安全设施)

1.洞口、临边安全防护设施设备支出

“临边”安全防护设施材料费、人工费

※无外防护架的*次结构临边作业

※安全带系挂钢丝绳或专用工具




楼梯侧边采用组装式安全防护




基坑临边

格栅式




网片式




平台、升降口临边

钢管扣件式




其它类型楼层临边、阳台临边、楼梯侧边、平台临边、基坑周边的安全防护设施




施工安全防护通道搭设所需材料费、人工费

安全通道、施工电梯(物料提升机)防护棚

工具可拆装式




木工棚净高度不低于******,双层硬质防护,上下层间距离不小于*****

敞开式




封闭式




钢筋加工棚铺设防砸、防雨双层防护

工字钢桁架主梁、钢管架龙骨




方钢制作,螺栓连接组装




小型机械防护棚

钢管扣件式




分段加工,螺栓连接




其他类型临建设施安全防护棚




*、项目完善、改造和维护安全防护设施设备支出(不含“*同时”要求初期投入的安全设施)

2.临时用电安全防护设施设备支出

外电线路隔离防护的材料费、人工费

使用木质等绝缘性材料




配电箱(柜)及其防护隔离设施、电缆、电气开关、漏电保护器、防潮灯、应急照明设备、警示照明设备、变压器、低压灯泡、电缆防护卸荷设施等材料费及安装、检测、维护等发生的人工费

*级配电

总配电箱、分配电箱、开关箱




便携式开关箱þ配电箱工作插座




电箱防护

方钢焊制




网片式




格栅式




电缆安全防护

※电缆绝缘桥架、绝缘挂钩、瓷壶安全防护




电缆槽钢、木盒覆盖安全防护




电瓶车用电管理

※电动车场外集中充电场所




生活区用电

※活动式板房宿舍限压限流装置




※生活区***接口充电




其他临时用电设施

² 变压器、电缆、电气开关、漏电保护器




² 防潮灯、应急照明设备、警示照明设备、低压灯泡、等材料费

其他各种临时用电安全防护设施及场所建设、安装、检测、维护发生的人工费




*、项目完善、改造和维护安全防护设施设备支出(不含“*同时”要求初期投入的安全设施)

3.脚手架安全防护设施设备支出

水平防护架、垂直防护架、外架封闭等所需的安全网、挡脚板、油漆等设施材料费、人工费

外脚手架防护棚

※工具式可拆装悬挑硬质防护棚




钢管扣件悬挑硬质防护棚




钢管扣件悬挑软质防护棚




悬挑脚手架工字钢、预埋环、吊环

悬挑梁工字钢




U型螺杆预埋件、吊环、压板(角钢)




“几”字型预埋件、吊环、木枋等




连墙件

预埋高强螺杆式新型连墙件




※预埋钢管内外杆拉通式连墙件




其他类型连墙件




电梯井操作架

钢管扣件分段悬挑式操作架




※提升式钢平台所需工字钢、槽钢、***厚花纹钢板、操作架钢管(套管)、扣件等




卸料平台

落地式卸料平台




悬挑钢平台




钢管扣件式外脚手架

水平防护架、垂直防护架、外架封闭所需的挡脚板、钢管、脚手板、扣件等




安全网

※阻燃型安全网




附着升降式脚手架

附着升降脚手架租赁(购置)费用及防坠、防倾、同步装置检测、维护、保养




其他脚手架安全防护

其他类型外脚手架防护棚、悬挑脚手架、连墙件、电梯井操作架、卸料平台等安全防护设施




各种脚手架安全防护设备、设施检测费、人工费




*、项目完善、改造和维护安全防护设施设备支出(不含“*同时”要求初期投入的安全设施)

4.机械设备安全防护设施设备支出

起重机械和施工机具安全防护设施的材料费、人工费

塔式起重机

塔吊基础*周定型防护网




塔吊防攀爬装置




※塔吊爬梯自锁装置




安全装置的维护、保养、更新费用




施工升降机(物料提升机)

定型化施工电梯防护门




铺设楼层出入平台木枋、模板等




※人脸识别装置




吊篮

安全锁、防坠器、急停装置、保险绳、安全绳、上限位等安全装置维护、保养、更新费用




小型机具

圆盘锯、切割机、电焊机、调直机、搅拌机等安全防护设施




吊索吊具

※角钢焊接、方管龙骨、钢板网(钢板)封闭、吊环用Ф****圆钢焊接的料斗及吊笼,吊运钢丝绳、绳卡




各种机械设备安全防护设施安装、检测、维护、保养所需人工费




群塔防碰撞措施费用

群塔作业防碰撞系统




*、项目完善、改造和维护安全防护设施设备支出(不含“*同时”要求初期投入的安全设施)

5.高处作业、交叉作业防护设施设备

高处作业、交叉作业安全防护设施及安全绳及自锁器、气瓶防护笼、接火盆、火花斗等设施的材料费、人工费

高处作业、交叉作业中安全绳、自锁器、气瓶防护笼、接火盆、火花斗等安全防护设施




6.防火设施设备支出

包括灭火器材、消防栓系统(包括消防栓、给水管网、消防水池、消防水箱、加压设备等)以及其他设施如消防砂、锹等设施设备购置费及安装、检测、维护等发生的人工费

临时消防给水系统

间距不大于***的室外消火栓




※室内消火栓与作业面同步,每个消火栓配备的2套水带、枪头




干管管径不小于*****的消防管




高度超过****在建工程加压设备




不少于2台的消防泵(设自启装置)互为备用




※有效容积不小于***³的消防水池




临时用房

※临时用房选用燃烧性能等级不低于A级的建筑构件




※芯材燃烧性能等级不低于A级的金属夹芯板




其他消防安全设施、器材

防火卷材等易燃物临时存放作防火覆盖(如防火布)的材料费




设置在场外的可燃保温材料临时存放点或库




取暖、升温用的燃煤及存放库、专人看护费用




※活动式板房工人宿舍安装非感应式喷淋系统




※北京片区项目和外地5*㎡以上项目配专职消防员管理费




其他消防设施如灭火器、消防砂、锹、斧等设施设备购置费,各消防设施安装、检测、维护等发生的人工费




各种消防安全设施及器材的安装、检测、维护、保养所需人工费




*、项目完善、改造和维护安全防护设施设备支出(不含“*同时”要求初期投入的安全设施)

7.防爆设施设备支出

包括防爆电气设备及易燃易爆物品、放射性物品运输、储存、使用时安全监控、防护隔离等支出

易燃易爆危险品

距离主体结构不小于***,库与库之间不小于***的易燃易爆危险品库房




※食堂气瓶封闭库房、煤气泄漏报警器、回火装置




8.防雷接地设施设备支出

包括防雷接地所需的镀锌扁钢、镀锌接地极、接闪器、角钢、镀锌圆钢等材料费、人工费

机械设备、电箱、脚手架、活动板房等设备设施的防雷接地




9.防毒设施设备支出

包括安装、装修、地下工程施工等有毒有害气体检测、监测仪器购置费及安装、维护发生的人工费

受限空间作业防毒设备设施购置、安装、监测、维护




其他有毒有害气体检测、监测仪器购置、安装、维护等费用




**.防台风设施设备支出

防台风生产、生活房屋加固材料费、人工费

安全通道、施工电梯(物料提升机)、木工棚、钢筋加工棚、小型机械防护棚等各类临建设施安全防护棚及活动房,设置缆风绳




防台风防护设施建造费

包括防台风防护设施建造材料费、人工费




**.防地质灾害设施设备支出

地形、地质资料搜集整理费用、预警费

包括资料及防地质灾害措施费




地质位移、变形观测仪器购置费及安装、维护发生的人工费

地质位移、变形观测仪及其他防地质灾害设施设备购置、安装、维护等




**.防尘设施设备支出

包括施工现场操作场地和道路硬化、现场绿化、防尘洒水、土石方和建筑垃圾外运车辆冲洗、易飞扬建筑材料密封存放或覆盖措施等费用

防尘雾炮机、喷淋降尘系统、洒水车、防尘网覆盖等设备设施




**.防噪音设施设备支出

噪音监测仪器购置费及安装、维护发生的人工费

噪音监测仪及其他防噪音设备购置、安装及维修费




施工现场防噪音安全设施设备及噪音治理发生的费用

包括防噪音隔离屏障等措施费用




**.临时安全防护设施设备支出

包括动火作业、交叉作业、高处作业等施工所需的临时围挡、警示绳、警示牌、警示灯、油漆以及存在危险源场所、事故易发部位警示标志牌等设施材料费、人工费

内外脚手架、卸料平台、操作架或定型化钢平台、吊笼、料斗、电箱、定型化防护棚等安全设施验收后张挂的※红色或绿色标识牌、施工现场入口醒目位置滚动播放当日重要危险源的***屏




*、项目配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出

1.应急救援物资设备支出

各种应急救援器材、物资、设备等购置费、安装费、人工费及维护保养费

※项目应急车辆购买费,应急库房设置,应急救援器材、物资、设备等购置费、安装费、人工费及维护保养费




2.应急救援演练支出

开展应急救援演练所需设备设施的材料费、人工费及场地费

开展应急救援演练所需设备设施材料费、场地费、人工费




*、项目开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出

1.重大危险源、重大事故隐患辨识、评估等支出

对重大危险源、重大事故隐患辨识、评估、监控、监管所需设备设施的材料费、人工费

※局级及公司级重要危险源作业部位语音安全提示器、在施工现场设置危大工程公告、危险区域设置危险警示标示等标牌、设施




2.重大事故隐患整改支出

对重大事故隐患整改的费用

落实整改重大事故隐患发生的费用




3.危大方案论证支出

危险性较大分项分项工程(深基坑工程、模板工程)安全专项施工方案进行论证、咨询费

深基坑工程

开挖深度超过**(含**)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程




模板工程

工具式模板工程

滑模




爬模




飞模




隧道模




混凝土模板支撑工程

搭设高度**及以上




搭设跨度***及以上




施工总荷载****/㎡及以上




集中线荷载****/m及以上




承重支撑体系

用于钢结构安装等满堂支撑体系,承受单点集中荷载***及以上




*、项目开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出

3.危大方案论证支出

危险性较大分项分项工程(起重吊装及起重机械安装拆卸工程、脚手架工程、拆除、爆破工程、暗挖工程)安全专项施工方案进行论证、咨询费

起重吊装及起重机械安装拆卸工程

采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在*****及以上起重吊装工程




起重量*****及以上的起重机械安装和拆卸工程




搭设总高度****及以上起重机械安装和拆卸工程




搭设基础标高在****及以上的起重机械安装和拆卸工程




脚手架工程

搭设高度***及以上落地式钢管脚手架工程




提升高度****及以上附着式升降脚手架或附着式升降操作平台




分段架体搭设高度***及以上悬挑式脚手架工程




拆除、爆破工程

码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气(液)体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程




文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围拆除工程




暗挖工程

隧道、洞室工程

矿山法




盾构法




顶管法




*、项目开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出

3.危大方案论证支出

危险性较大分项分项工程(幕墙、钢结构、人工挖孔桩等其他工程)安全专项施工方案进行论证、咨询费

其它

施工高度***及以上的建筑幕墙安装工程




跨度***及以上的钢结构安装工程,或跨度***及以上的网架和索膜结构安装工程




开挖深度***及以上的人工挖孔桩工程




水下作业工程




重量******及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺




采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全,尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程




其它地方要求专家论证的工程




*、项目安全生产检查、评价(不包括新建、改建、扩建项目安全评价)、咨询和标准化建设支出

1.安全生产检查、评价和咨询费用

日常安全生产检查所需工具购置费

包括日常检查用的扳手、卷尺、手电筒等




隐患整改费用支出

各种安全检查中发现的隐患整改费用




聘请专家参与安全检查和评估费用

需聘请专家参与检查与评估发生的费用




各级安全生产检查督导与评价费用

包括局、公司、*级机构及地方政府部门检查督导发生的费用




委托评价机构进行安全生产评价发生的费用

包括委托第*方检查费用




2.标准化建设支出

编制、发布、实施安全生产制度、设施标准化图集发生的材料费、人工费

安全教育宣传横幅、安全标语、安全标志、安全警示牌、安全操作规程牌、安全挂图、相关安全知识书籍、安全宣传栏、危险源辨识与分析图牌等




聘请专家参与编制制度、图集的费用

需聘请专家参与编制标准化建设图集、图册、制度的费用




*、项目配备和更新现场作业人员安全防护用品支出

个人安全防护用具支出

作业人员个人安全防护用具、用品(包括特种劳动防护用品和*般劳动防护用品)的购置费

安全帽

智能安全帽,带芯片定位;þ*般安全帽




安全带

þ双肩式 全身背带式




其他

þ※反光背心、þ※工具袋




防尘帽、þ防尘口罩、防毒面具、呼吸器、长管面具、þ焊接面罩、焊接镜片、有机玻璃防护面罩、护目镜(防异物伤害护目镜、防强光紫外线护目镜)、防冲击眼护具、耳塞




þ绝缘手套,þ焊工手套,þ耐油、耐酸碱、防水手套,þ防护手套




þ防穿刺劳保鞋、电绝缘鞋、耐酸碱皮鞋、




耐酸碱胶靴、绑腿

þ防坠器、þ生命绳




*、项目安全生产宣传、教育、培训支出

1.安全生产教育支出

管理人员的入职教育和再教育等所需教材费、授课费及场地和设备租赁费

每年对***理、专职安全管理人员不低于**学时的安全教育培训




每年对*般管理人员累计不低于**学时的安全培训




新入职员工岗前安全培训不低于**学时




工人入场教育和再教育、节假日和季节性安全教育、作业人员换岗转岗教育等所需教材费、授课费及场地和设备租赁费

安全教育时间不得少于**学时的工人入场教育




生产过程中,每年对工人进行不少于**学时的安全教育培训




节假日、季节性、作业人员换岗转岗安全培训




开展施工现场安全操作技术方法演示、现场事故事件分析会等所发生的场地费、设备设施租赁费、人工费

包括安全教育中各级到施工现场安全操作演示、事故事件分析会发生的费用




组织开展安全知识竞赛、技能比赛等活动发生的场地和设备租赁费、人工费

※包括“行为安全之星”活动方案执行费用支出




组织开展观摩学习、经验交流等所需的材料费、人工费

包括对新技术、新材料、新工艺、新设备的推广学习、培训




2.安全生产培训支出

包括个人安全技能培训、企业培训、相关安全法律法规及规范培训、推广安全生产适用的新技术和新设备培训等发生的资料费、差旅费、培训费

包括*类人员取证培训




3.安全生产宣传支出

包括安全教育宣传横幅、安全标语、安全标志、安全警示牌、安全操作违章图牌、安全挂图、相关安全知识书籍、安全技术操作规程牌、安全宣传栏、危险源辨识与分析图牌等购买、制作、安装及维护费用

各种施工现场安全宣传图集、图册、书籍、标识、标牌、设施、设备制作、安装、保养及维护费




*、项目安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出

1.前期研发支出

包括样品试做材料费、人工费及固定制作场地的租赁费用

各种新技术、新标准、新工艺、新装备研发费用




2.推广使用支出

包括新技术、新标准、新工艺、新装备的购置费及新设备的维护支出

包括集成式环境实时监测与喷淋联动系统




*、项目安全设施及特种设备检测检验支出

1.承压类特种设备测检验支出

锅炉、压力容器、压缩机械及各种有爆炸危险的机械设备的保险装置和信号装置(安全阀、自动控制装置、水封安全器、水位表、压力表)检测检验费用

包括安全阀、紧急切断阀、气瓶瓶阀、气瓶减压阀等安全保护装置




2.机电类特种设备测检验支出

升降机和起重机械上各种防护装置及保险装置(如安全卡、安全钩、安全门、过速限位器、门电锁、安全制动器)检测检验费用

包括限速器、起重量限制器、起重力矩限制器、起升高度限制器、防坠安全器、制动器等防护及保险装置




3.电气防雷、接地装置测检验支出

电气设备安装的防护接地、防雷接地的装置检测检验费用

各种电气设备防护、防雷接地装置检测




4.其他装置测检验支出

为安全而设的信号装置测检验费用

各种安全信号警示装置检测




*、项目其他与安全生产直接相关的支出

1.现场文明施工支出

对施工现场进行的材料整理、垃圾清理的工作的人工费

建筑垃圾

※楼层建筑垃圾传料筒




敞开式垃圾池(覆盖)




同类中标信息
换一页
政府招标网
呼伦贝尔市发改委招标 呼伦贝尔市国土局招标 呼伦贝尔市住建委招标 呼伦贝尔市政府办招标 呼伦贝尔市财政局招标 呼伦贝尔市社保局招标 呼伦贝尔市广播电视招标 呼伦贝尔市地税局招标 呼伦贝尔市国税局招标 呼伦贝尔市质监局招标 呼伦贝尔市旅游局招标 呼伦贝尔市审计局招标 呼伦贝尔市老干部局招标 呼伦贝尔市党委招标 呼伦贝尔市铁路局招标 呼伦贝尔市地震局招标 呼伦贝尔市民政局招标 呼伦贝尔市武警招标 呼伦贝尔市法院招标 呼伦贝尔市武装部招标 呼伦贝尔市检察院招标 呼伦贝尔市公安局招标 呼伦贝尔市街道办招标 呼伦贝尔市商务局招标 呼伦贝尔市城管局招标 呼伦贝尔市司法局招标 呼伦贝尔市保密局招标 呼伦贝尔市海事局招标 呼伦贝尔市公路局招标 呼伦贝尔市规划局招标 呼伦贝尔市交通运输招标 呼伦贝尔市工信招标 呼伦贝尔市畜牧招标 呼伦贝尔市农业招标 呼伦贝尔市粮食招标 呼伦贝尔市林业招标 呼伦贝尔市水利招标 呼伦贝尔市水务招标 呼伦贝尔市统计招标 呼伦贝尔市外事招标 呼伦贝尔市物价招标 呼伦贝尔市信访招标 呼伦贝尔市体育招标 呼伦贝尔市教育招标 呼伦贝尔市监察招标 呼伦贝尔市侨务招标 呼伦贝尔市人防招标 呼伦贝尔市工商招标 呼伦贝尔市安监招标 呼伦贝尔市行政执法招标 呼伦贝尔市劳动就业招标 呼伦贝尔市文化招标 呼伦贝尔市新闻出版招标 呼伦贝尔市科技招标 呼伦贝尔市环保局招标 呼伦贝尔市气象局招标 呼伦贝尔市学校招标 呼伦贝尔市医院招标 呼伦贝尔市农技招标 呼伦贝尔市水保招标 呼伦贝尔市地方志招标 呼伦贝尔市红十字会招标 呼伦贝尔市地震招标 呼伦贝尔市扶贫招标 呼伦贝尔市能源招标 呼伦贝尔市商务招标 呼伦贝尔市供销社招标 呼伦贝尔市驻京办招标 呼伦贝尔市图书馆招标 呼伦贝尔市卫生和计划生育局招标 呼伦贝尔市公共资源交易中心招标 呼伦贝尔市食品药品监督管理局招标
我要反馈
反馈意见(500字以内)
您的手机号(选填)
 提交反馈